Резолютивная часть решения от 28 сентября 2021 г. по делу № А59-5549/2019

Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Южно-Сахалинск 28.09.2021г. Дело № А59-5549/19

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкина С. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Подрядчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Сахалинский государственный университет» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности по договору № 6-ОАЭФ2017 от 15.09.2017 на выполнение работ по реконструкции фасадов и ремонту кровли на объектах ФГБОУ ВО «СахГУ»,

и встречному иску федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет»

к обществу с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Подрядчик» (ОГРН 1113850055065, ИНН 3849019303):

- о признании дополнительного соглашения № 3 к договору № 6- ОАЭФ2017 от 15.09.2017 недействительным;

- о признании дополнительных соглашений №№ 4, 5, 6, 7, 8 к договору № 6-ОАЭФ2017 от 15.09.2017 ничтожными;

- о признании договора № 6-ОАЭФ2017 от 15.09.2017 неисполненным и его расторжении;

- о взыскании штрафа в размере 3 088 154,45 рублей; - о взыскании пени в размере 5 049 361 рубль 89 копеек;

- о взыскании убытков в виде образовавшейся пени за нарушение сроков исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта в размере 1 143 874 рубля 07 копеек;

- о взыскании наложенного надзорным органом ГУ МЧС России по Сахалинской области административного штрафа в размере 90 000 рублей,

- о признании акт выполненных работ КС-2 № 4-1 без даты и без периода выполнения на общую сумму 7 611 470 рублей 40 копеек, неисполненным и неподлежащим оплате,

- о признании несостоятельными, противоречащими реальным обстоятельствам и неподлежащими оплате акты выполненных работ КС-2 № 1-2, № 2-3, № 3-2. № 4-2 непредвиденные затраты (зимнее удорожание) без даты и периода выполнения на общую сумму 445 365 рублей 94 копейки;

- о признании работ по акту выполненных работ КС-2 № 3-1 без даты составления и без даты периода выполнения работ на общую сумму 8 566 882 рубля 80 копеек, невыполненными в полном объеме и ненадлежащим образом, акт неподлежащим оплате;

при участии:

от истца - ФИО2 по доверенности от 01.06.2021, ФИО3 по доверенности от 15.08.2019 (в режиме он-лайн)

от ответчика – Ким Д.Е. по доверенности от 01.02.2021

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Прекратить производство по делу в части встречных требований федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» к обществу с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Подрядчик» о признании дополнительного соглашения № 3 к договору № 6-ОАЭФ2017 от 15.09.2017 недействительным; признании дополнительных соглашений №№ 4, 5, 6, 7, 8 к договору № 6-ОАЭФ2017 от 15.09.2017 ничтожными; признании договора № 6-ОАЭФ2017 от 15.09.2017 неисполненным и его расторжении; взыскании пени в размере 5 049 361 рубль 89 копеек; взыскании убытков в виде образовавшейся пени за нарушение сроков исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта в размере 1 143 874 рубля 07 копеек; взыскании наложенного надзорным органом ГУ МЧС России по Сахалинской области административного штрафа в размере 90 000 рублей, приняв отказ истца по встречному иску от иска.

Иск общества с ограниченной ответственностью проектно- строительная компания «Подрядчик» удовлетворить.

Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» в пользу общества с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Подрядчик» долг в размере 24 328 657 рублей 79 копеек, судебные расходы по уплате

государственной пошлин в размере 2000 рублей, всего 24 330 657 рублей 79 копеек.

В удовлетворении встречного иска отказать в полном объеме.

Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 142 643 рубля.

Возвратить из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Сахалинский государственный университет» государственную пошлину в размере 27 480 рубля как излишне уплаченные по платежному поручению № 763538 от 11.02.2020.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.В. Кучкина