СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 апреля 2021 г. по делу № А65-286/2021

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1879/2021-58864(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-286/2021
г. Казань
27 апреля 2021 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Прокофьева В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Твой Дом" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Регионстройкомплект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 500 000 руб. неосновательного обогащения, 917 289 руб. 18 коп. неустойки за период с 01.01.2018г. по 03.12.2020г., 349 руб. 32 коп. процентов за период с 06.01.2021г. по 11.01.2021г. с последующим начислением процентов по день фактического исполнения обязательств,

с участием:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 20.07.2020г., диплом 101604 0001478 рег № 11-155-1/16 от 30.06.2016г.,

от ответчика – не явился, извещен,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Регионстройкомплект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Твой Дом" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 500 000 руб. неосновательного обогащения, 917 289 руб. 18 коп. неустойки за период с 01.01.2018г. по 03.12.2020г., 349 руб. 32 коп. процентов за период с 06.01.2021г. по 11.01.2021г., продолжить производить взыскание процентов путем начисления на сумму долга в размере 500 000 руб., начиная с 12.01.2021г. и по дату фактического исполнения с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, 27 176 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья В.В. Прокофьев

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 8:50:14Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович