СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 января 2020 г. по делу № А40-152887/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1539_24660623

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-152887/19-3-910
г. Москва
27 января 2020 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем Васильевым А.А.,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ЭКОЛОГИКА" (115409, г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОГРН: 1157746235602, ИНН: 7724310539)

к ООО "ПРОМСТРОЙ" (109428, г. МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ. 2, ПОМ. V, КОМ. 1, ОГРН: 1177746917985, ИНН: 9721054104)

о взыскании неустойки за просрочку выполненных работ по договору № Б/18- 01/02/СМР от 01.02.2018г за период с 26.12.2018г. по 12.04.2019г. в размере 2 201 792,64 руб.

по встречному иску ООО "ПРОМСТРОЙ" к ООО "ЭКОЛОГИКА" о взыскании суммы задолженности по договору № Б/18-01/02/СМР от 01.02.2018г. на выполнение строительно-монтажных работ в размере 1 370 925 руб. 24коп., неустойки за неиспользование обязанности по выплате выполненных работ в размере 312 645 руб. 66 коп., процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в размере 23 709 руб. 50коп.

по объединённому делу № А40-196073/19-143-1715 по иску ООО "ЭКОЛОГИКА" (ИНН: 7724310539) к ООО "ПРОМСТРОЙ" (ИНН: 9721054104)

о взыскании 3 395 948 руб. 36 коп., В судебное заседание явились:

От истца по первоначальному иску - Красухина Ю.Б., по доверенности № б/н от 30.04.2019г., удостоверение.

От ответчика по первоначальному иску - Колбун А.А. по доверенности от 23.04.2019г., Судебное заседание проводилось с перерывом с 20 января 2020г. до 27 января 2020г. в порядке ст. 163 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙ" (109428, г. МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ. 2, ПОМ. V, КОМ. 1, ОГРН: 1177746917985, ИНН: 9721054104) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИКА" (115409, г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОГРН: 1157746235602, ИНН: 7724310539) 2 131 239 (два миллиона сто тридцать одна тысяча двести тридцать девять) руб. 77 коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части первоначального иска – отказать.

Встречный иск удовлетворить в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИКА" (115409, г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОГРН: 1157746235602, ИНН: 7724310539) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙ" (109428, г. МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ. 2, ПОМ. V, КОМ. 1, ОГРН: 1177746917985,

ИНН: 9721054104) 1 370 925 (один миллион триста семьдесят тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 24 коп. долга, 137 092 (сто тридцать семь тысяч девяносто два) руб. пени.

В удовлетворении остальной части встречного иска – отказать.

В порядке зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙ" (109428, г. МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ. 2, ПОМ. V, КОМ. 1, ОГРН: 1177746917985, ИНН: 9721054104) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИКА" (115409, г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОГРН: 1157746235602, ИНН: 7724310539) денежные средства в размере 623 222 (шестьсот двадцать три тысячи двести двадцать два) руб. 53 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙ"

(109428, г. МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ. 2, ПОМ. V, КОМ. 1, ОГРН: 1177746917985, ИНН: 9721054104) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИКА" (115409, г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОГРН: 1157746235602, ИНН: 7724310539) 19 413 (девятнадцать тысяч четыреста тринадцать) руб. 15 коп. расходов по уплате госпошлины по первоначальному иску.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИКА" (115409, г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОГРН: 1157746235602, ИНН: 7724310539) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙ" (109428, г. МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ. 2, ПОМ. V, КОМ. 1, ОГРН: 1177746917985, ИНН: 9721054104) 26 563 (двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) руб. 07 коп. расходов по уплате госпошлины по встречному иску.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИКА" (115409, г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОГРН: 1157746235602, ИНН: 7724310539) из Федерального бюджета РФ излишне уплаченную по первоначальному иску по платежному поручению № 591 от 10.06.2019г. госпошлину в размере 24 793 (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто три) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин