Резолютивная часть решения от 6 марта 2017 г. по делу № А27-10125/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Кемерово Дело № А27 – 10125/2016 06 марта 2017 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С. , при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Симоненко И. А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Березовское дорожно – строительное управление», г. Березовский к обществу с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ», г. Омск о взыскании 31 467 руб. 09 коп. пени , начисленной за период с 06.06.2015года по 28.12.2015года, 500 945 руб. 53 коп. стоимости переданных материалов, 150 000 рублей в возмещение расходов на оплату услуг представителя, и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ» к обществу с ограниченной ответственностью «Березовское дорожно – строительное управление», г. Кемерово о взыскании 352 046 руб. 48 коп. убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 133 000 руб. 27 коп. пени за просрочку выполнения работ за период с 19.03.2015года по 31.05.2015года, 30 000 рублей в возмещение расходов на оплату услуг представителя, руководствуясь статьями ст. ст. 171,176,180,181, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Иск общества с ограниченной ответственностью «Березовское дорожно – строительное управление», заявленный к обществу с ограниченной ответственностью «К – ПРОЕКТ», удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Березовское дорожно – строительное управление» 31 467 рублей 09 коп. пени , 500 945 руб. 53 коп. стоимости переданных

материалов, 128 936 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 12 427 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего – 673 775 руб. 62 коп.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ», удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью « Березовское дорожно – строительное управление» в пользу общества с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ» 77 970 руб. 90 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ, 110 011 руб. в возмещение убытков (расходов на устранение недостатков), 6 460 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя, 4 922 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, 27 776 руб. в возмещение расходов на проведение экспертизы по делу, всего –227 139 руб. 90 коп.

В остальной части в удовлетворении встречного иска обществу с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ» отказать.

Произвести зачет взаимных требований.

С учетом зачета взаимных требований , взыскать с общества с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Березовское дорожно – строительное управление» 446 635 руб. 72 коп.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ» справку на возврат из Федерального бюджета РФ 2 860 рублей госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 259 от 28.07.2016года.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области Государственному автономному учреждению Кемеровской области «Научно – практический центр по ценообразованию в строительстве» 98 900 руб. в счет оплаты за проведение судебной экспертизы по реквизитам, указанным в счете на оплату № 00000042 от 30.01.2017года.

Вернуть с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области с обществу с ограниченной ответственностью «К ПРОЕКТ» 1 000 рублей излишне внесенную на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области по реквизитам, указанным в платежном поручении № 564 от 27.12.2016года.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия.

Судья О. С. Андуганова