СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 июня 2020 г. по делу № А57-11873/2019

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

38/2020-113867(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-11873/2019
город Саратов
25 июня 2020 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна № 1» (ИНН <***>, ОГРН <***>), Саратовская область, г. Энгельс, к обществу с ограниченной ответственностью «Балаковагропромэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Саратовская область, г. Балаково, третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «Орбита-М», г. Саратов, о взыскании задолженности и по встречному иску о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ

При участии: от ООО «ПМК № 1» – ФИО2, представитель по доверенности от 22.04.2019 г.; от ООО «Балаковоагропромэнерго» – ФИО3, представитель по доверенности от 10.01.2019 г.; от ООО «Орбита- М»-ФИО4, представитель по доверенности от 15.01.2020 г.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна № 1» к обществу с ограниченной ответственностью «Балаковагропромэнерго» о взыскании задолженности по договору субподряда в размере 2626903 руб. 16 коп. отказать.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна № 1» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Балаковагропромэнерго» неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда № 09/01/19 от 09.01.2019 г. за период с 22.01.2019 г. по 27.02.2019 г. в размере 49130 руб. 94 коп., расходы на оплату экспертизы в размере 38000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2899 руб.

В остальной части встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда

Электронная подпись действительна.

Саратовской области И.В. Мещерякова

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 16.09.2019 6:18:19

Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна