СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 марта 2017 г. по делу № А13-1675/2016

Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

52/2017-33265(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А13-1675/2016
город Вологда
30 марта 2017 года

Руководствуясь статьей 110, пунктом 4 части первой статьи 150, статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л :

1. взыскать с общества с ограниченной ответственностью Вологодской строительной компании «Приоритет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛюксСор» 10 861 824 руб. 52 коп. основного долга за выполненные работы по договору субподряда, а также 16 808 руб. 84 коп. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины, 33 905 руб. в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы.

Производство по делу в части требования о взыскании 113 165 руб. 10 коп. неустойки прекратить.

В остальной части иска и требования взыскания судебных издержек отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Вологодской строительной компании «Приоритет» в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 53 096 руб. за рассмотрение иска.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛюксСор» в пользу общества с ограниченной ответственностью Вологодской строительной компании «Приоритет» 4 000 000 руб. пени за просрочку выполнения работ и за нарушение срока окончания производства работ.

В остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛюксСор» в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 36 592 руб. 91 коп. за рассмотрение встречного иска.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Вологодской строительной компании «Приоритет» в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 30 050 руб. 81 коп. за рассмотрение встречного иска.

3. В результате проведения зачета удовлетворенных исковых и встречных

требований окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью Вологодской строительной компании «Приоритет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛюксСор» 6 861 824 руб. 52 коп. основного долга за выполненные работы по договору субподряда, а также 16 808 руб. 84 коп. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины, 33 905 руб. в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья Е.А.Алимова