Резолютивная часть решения от 8 сентября 2020 г. по делу № А40-128383/2018Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900109489_26428414 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-128383/18-19-897 г. Москва 08 сентября 2020 года Арбитражный суд в составе судьи С.В. Подгорной, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Строительный Холдинг Тезис» (ИНН <***>) к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Корона-лифт» (ИНН <***>) третьи лица: ООО ДИАФ», ООО «Прайм», ООО «Востоквшентранс» о взыскании 139.752 руб. 74 коп. неустойки с участием: от истца – ФИО2 по доверенности; от ответчика – ФИО3 по доверенности; от третьих лиц – не явились. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Корона-лифт» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительный Холдинг Тезис» 139 752 руб. 74 коп. неустойки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 193 руб. 00 коп. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья: С.В. Подгорная Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Строительный Холдинг Тезис" (подробнее)Ответчики:ООО "Корона-лифт" (подробнее)Судьи дела:Подгорная С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
