Резолютивная часть решения от 7 мая 2019 г. по делу № А57-2090/2019

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



38/2019-81991(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-2090/2019
город Саратов
07 мая 2019 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью «АСТЭК-Девелопмент», г.Саратов (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЖилДомСтрой», г.Саратов (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки 3281022 руб. 04 коп.

При участии в заседании: От истца – ФИО2, представитель по доверенности от 18.02.2019 г.

От ответчика – ФИО3, директор (решение учредителя № 2 от 09.04.2018 г.)

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЖилДомСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСТЭК- Девелопмент» договорную неустойку по договору № 7 от 12.02.2017 г. за период с 16.04.2017 г. по 31.05.2018 г. в размере 1640511 руб. 02 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 39405 руб.

Во взыскании неустойки в размере 1640511 руб. 02 коп. отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АСТЭК-Девелопмент» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 13207 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда

Саратовской области И.В. Мещерякова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 13.03.2018 8:42:16

Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна



Суд:

АС Саратовской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Астек-Девелопмент" (подробнее)

Ответчики:

ООО СК Жилдомстрой (подробнее)

Судьи дела:

Мещерякова И.В. (судья) (подробнее)