СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 марта 2020 г. по делу № А65-33651/2019

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1815/2020-48817(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-33651/2019
город Казань
04 марта 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Р.Р. Абдуллиной,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Камгэсэнергострой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Евростиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», о взыскании неустойки в размере 68 773 345, 46 рубля,

с участием: ФИО2, представляющего интересы истца по доверенности от 09.01.2020 (диплом КН № 06875),

ФИО3, представляющей интересы ответчика по доверенности от 05.06.2019 (диплом ВСВ 1585881),

в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

уменьшение размера первоначального иска до 24 650 131,64 рубля принять. Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евростиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Камгэсэнергострой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 3 184 414,38 рубля.

В остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евростиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 107 228 рублей.

Взыскать с публичного акционерного общества «Камгэсэнергострой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 39 022 рублей.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с публичного акционерного общества «Камгэсэнергострой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Евростиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) проценты в размере 3 184 414,38 рубля, расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 922 рублей.

Произвести зачет взысканных с истца и ответчика в пользу друг друга сумм.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евростиль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 107 228 рублей.

Взыскать с публичного акционерного общества «Камгэсэнергострой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 39 022 рублей.

Взыскать с публичного акционерного общества «Камгэсэнергострой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу обществу с ограниченной

ответственностью «Евростиль» (ОГРН 1031616001691, ИНН 1650063313) расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 922 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Р.Р. Абдуллина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.04.2019 7:57:10Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна