Резолютивная часть решения от 23 ноября 2022 г. по делу № А40-43815/2021Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 12_33920622 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации Дело № А40-43815/21-12-269 г. Москва 22 ноября 2022 года Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику: ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 3-е лицо: 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации о взыскании неустойки по государственному контракту № 413-СМР003/2018 от 04.10.2018 г. в размере 14.600.000 рублей, в заседании приняли участие: согласно протоколу. Взыскать с Общества с ограниченной ответственности "Производственно-строительное объединение "Казань" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального казённого учреждения "Дирекция космодрома "Восточный" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку согласно Государственному контракту № 413-СМР003/2018 от 04.10.2018 г. в размере 500.000 (пятьсот тысяч) руб. и государственную пошлину в размере 13.000 (тринадцать тысяч) руб. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. Судья: А.С.Чадов Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОСМОДРОМА "ВОСТОЧНЫЙ" (подробнее)Ответчики:ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" (подробнее)Судьи дела:Чадов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
