Резолютивная часть решения от 5 июля 2023 г. по делу № А45-18675/2021

21/2023-192665(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Новосибирск Дело № А45-18675/2021

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

требования по первоначальному иску удовлетворить частично.

Признать недействительным односторонний отказ Главного управления Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области от исполнения государственного контракта № 1921177100572540629709400/55 от 22.07.2019.

Признать незаконными действия Главного управления Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области по начислению неустойки за просрочку исполнения обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» обязательств по контракту № 1921177100572540629709400/55 от 22.07.2019 в части строительства Вещевого склада и Продовольственного склада.

Признать недействительным требование Главного управления Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии № 35265-04 от


19ю07.2019 об уплате 419201,74 рублей и применить последствия недействительности требования - обязать Главное управление Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области возвратить 419201,74 рубль Сибирскому филиалу ПАО «Промсвязьбанк» в течение 7 дней с момента вступления решения в законную силу.

Признать недействительным соглашение № 5 от 07.09.2020 к контракту № 1921177100572540629709400/55 от 22.07.2019.

Взыскать с Главного управления Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» 40831957,94 рублей убытков, 500000 рублей неустойки (штрафа), а также 525420 рублей судебных расходов по оплате стоимости экспертизы и 184000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований по первоначальному иску к Главному управлению Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области отказать.

В удовлетворении исковых требований к Федеральному государственному учреждению «Сибирский спасательный центр МЧС России» отказать.

По встречному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» в пользу Главного управления Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области 51374099,72 рублей неосновательного обогащения и 3292847,03 рублей неустойки (штрафа).

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску отказать.


В результате зачета встречных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» в пользу Главного управления Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области 12625568,81 рублей неосновательного обогащения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» в доход федерального бюджета 44400 рублей государственной пошлины.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд Новосибирской области.

Судья С.Г. Зюзин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 23:11:00

Кому выдана Зюзин Сергей Геннадьевич