Резолютивная часть решения от 21 октября 2025 г. по делу № А70-6477/2024

Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, <...>,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-6477/2024
г. Тюмень
22 октября 2025 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью научно - производственная фирма «Ресурс» к акционерному обществу «Россети Тюмень» о признании незаконным начисление неустойки, изменении условий договора, признании договора расторгнутым

и по иску акционерного общества «Россети Тюмень» к обществу с ограниченной ответственностью научно - производственная фирма «Ресурс» о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:


Исковые требования общества с ограниченной ответственностью научно - производственная фирма «Ресурс» удовлетворить частично.

Признать незаконным начисление и требование неустойки по договору подряда № PD01.3000.2022.1162 от 23.06.2022г., исходя из общей стоимости всех работ по данному договору за нарушение сроков выполнения 3 этапа работ в отношении объектов электросетевого хозяйства, указанных в актах от 11.09.2024 № 307, 309, 326.

Признать незаконным начисление и требование неустойки по договору подряда № PD01.3000.2022.1162 от 23.06.2022г. за нарушение срока предоставления банковской гарантии в сроки, установленные договором.

Взыскать с акционерного общества «Россети Тюмень» в пользу общества с ограниченной ответственностью научно - производственная фирма «Ресурс» 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Исковые требования акционерного общества «Россети Тюмень» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью научно - производственная фирма «Ресурс» в пользу акционерного общества «Россети Тюмень» неустойку в размере 236 098 руб. 88 коп., а также 24 010 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать.

Выдать исполнительные листы.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Шанаурина Ю.В.

Код для входа в режим ограниченного доступа:



Суд:

АС Тюменской области (подробнее)

Истцы:

ООО Научно-производственная фирма "Ресурс" (подробнее)

Ответчики:

АО "Россети-Тюмень" (подробнее)
АО "Россети Тюмень" филиал Тюменские электрические сети (подробнее)

Иные лица:

ППК "Роскадастр" (подробнее)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (подробнее)

Судьи дела:

Шанаурина Ю.В. (судья) (подробнее)