Решение от 1 июля 2021 г. по делу № А43-9259/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А43-9259/2021

г.Нижний Новгород 01 июля 2021 года

Резолютивная часть решения изготовлена 18 июня 2021 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Горбуновой Ирины Александровны (шифр 45-142),

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Предприятие Дом» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Городская Управляющая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 681 954 руб. 61 коп. (с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ),

без вызова сторон,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Дом» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Городская Управляющая компания» о взыскании 685 468 руб., в том числе:

- 671 716 руб. 82 коп. долга по договорам (контрактам) от 12.11.2019 № 1445, от 20.01.2020 № 1463, от 10.03.2020 № 1482/1, от 24.07.2020 № 1501/1, от 12.11.2020 № 1522, от 13.11.2020 № 1527, от 14.12.2020 № 1532, от 16.10.2018 № 1177,

- 13 752 руб. 25 коп. договорной неустойки за период с 12.03.2019 по 22.03.2021.

Определением суда от 31.03.2021 дело было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон.

В соответствии с частью 2 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторонам было предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление. Данное определение было направлено истцу и ответчику по адресам места нахождения, подтвержденным выписками из Единого государственного реестра юридических лиц.

Истец заявлением от 11.06.2021 в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточнил исковые требования и просит взыскать с ответчика 671 315 руб. 02 коп. долга по вышеуказанным договорам, 10 639 неустойки за период с 12.03.2019 по 22.03.2021, а также 20 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 17 039 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Уточнение исковых требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В указанный судом срок, ответчик предоставил отзыв из содержания которого следует, что ответчик не оспаривает наличие задолженности по договору. Считает, что предъявленные к возмещению расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб. являются завышенными, просит суд применить разумные расходы на оплату услуг представителя, учитывая сложность дела и продолжительность его рассмотрения.

Документы, представленные сторонами, приобщены к материалам дела и опубликованы на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации в разделе картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru).

18.06.2021 принято решение в виде резолютивной части согласно части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.

От ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения.

Поскольку срок, предусмотренный для обращения с заявлением об изготовлении мотивированного решения, соблюден, суд изготовил мотивировочную часть судебного акта.

На основании статьи 226, части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключены следующие договоры:

- от 12.11.2019 № 1445 в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по декоративному ремонту в МКД, расположенном в г.Нижний Новгород по адресу: пер. Высоковский, д.6, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 1), передать результат работ заказчику в сроки, указанные в разделе 3 договора, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пункту 2.2 договора от 12.11.2019 № 1445 цена договора составляет 42 843 руб. 61 коп., НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

По условиям пункта 2.4 договора оплата выполненных работ производится путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней на основании счета-фактуры (счета), подписанных обеими сторонами актов приемки-передачи выполненных работ.

Согласно пункту 2.4.1 договора предусмотрена выплата аванса в размере 30 % от итоговой цены договора, т.е. в размере 12 853 руб. 08 коп., по результатам электронного аукциона по письменному заявлению подрядчика и по согласованию сторон, начиная со дня, следующего за днем заключения сторонами договора.

Согласно пункту 4.1 договора приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в договоре, производится заказчиком по окончании срока выполнения работ.

Не позднее 1 рабочего дня, со дня окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, подрядчик предоставляет заказчику комплект отчетной документации, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанные подрядчиком в 3-х экземплярах, счет и (или) счет-фактуру с сопроводительным письмом, в котором должна быть указана дата предоставления документов заказчику (пункт 4.2 договора).

Не позднее 5 дней после получения от подрядчика документов, указанных в пункте 4.2 договора, заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям договора (пункт 4.3 договора).

Пунктом 8.2 договора установлена ответственность заказчика в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

- от 20.01.2020 № 1463 в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту штукатурного слоя в подъездах № 1, 2 в МКД, расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д.6, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 1), передать результат работ заказчику в сроки, указанные в разделе 3 договора, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пункту 2.2 договора цена договора составляет 17 209 руб. 08 коп., НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

- от 10.03.2020 № 1482/1, подписанный электронной цифровой подписью.

Ответчик подтвердил исполнения договора на сумму 143 585 руб. 37 коп. путем подписания актов о приемке выполненных работ.

- от 24.07.2020 № 1501/1 в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ: по ремонту системы холодного водоснабжения кв. 9, 11, 12, водоотведения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <...>; по ремонту системы водоотведения кв.7 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>; по ремонту системы водоотведения (стояк) кв. 27 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>; по ремонту входной группы многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>; ремонт системы холодного водоснабжения (розлива) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 1), передать результат работ заказчику в сроки, указанные в разделе 3 договора, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пункту 2.2 договора от 24.07.2020 № 1501/1 цена договора составляет 41 260 руб. 91 коп., НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

По условиям пункта 2.4 заключенных договоров от 20.01.2020 № 1463, от 10.03.2020 № 1482/1, от 24.07.2020 № 1501/1 оплата выполненных работ производится путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ.

- от 12.11.2020 № 1522 в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу в г. Нижний Новгород, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 1), передать результат работ заказчику в сроки, указанные в разделе 3 договора, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Ответчик подтвердил исполнения договора на сумму 386 876 руб. 85 коп. путем подписания актов о приемке выполненных работ.

- от 13.11.2020 № 1527 в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту входной группы (крыльцо) МКД, расположенном в г. Нижний Новгород по адресу: ул.Студеная, д.6, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 1), передать результат работ заказчику в сроки, указанные в разделе 3 договора, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пункту 2.2 договора от 13.11.2020 № 1527 цена договора составляет 4 041 руб. 92 коп., НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

- от 14.12.2020 № 1532 в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту входной группы (крыльцо) МКД, расположенном в г. Нижний Новгород по адресу: ул.Архитектурная, д.7А, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 1), передать результат работ заказчику в сроки, указанные в разделе 3 договора, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пункту 2.2 договора от 14.12.2020 № 1532 цена договора составляет 16 836 руб. 05 коп., НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

По условиям пункта 2.4 заключенных договоров от 12.11.2020 № 1522, от 13.11.2020 № 1527, от 14.12.2020 № 1532 оплата выполненных работ производится путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ.

Согласно пункту 4.1 договоров от 20.01.2020 № 1463, от 10.03.2020 № 1482/1, от 24.07.2020 № 1501/1, от 12.11.2020 № 1522, от 13.11.2020 № 1527, от 14.12.2020 № 1532 приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в договоре, производится заказчиком по окончании срока выполнения работ.

Не позднее 1 рабочего дня, со дня окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, подрядчик предоставляет заказчику комплект отчетной документации, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанные подрядчиком в 3-х экземплярах, счет и (или) счет-фактуру с сопроводительным письмом, в котором должна быть указана дата предоставления документов заказчику (пункт 4.2 указанных договоров).

Не позднее 5 дней после получения от подрядчика документов, указанных в пункте 4.2 договора, заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям договора (пункт 4.3 указанных договоров).

- контракт от 16.10.2018 № 1177 в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, находящегося в управлении МП "ГУК", в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2) в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 1), передать результат работ заказчику в сроки, указанные в разделе 3 договора, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 2.2 контракта цена контракта определена по итогам электронного аукциона, является твердой, изменению не подлежит, за исключениям случаев, предусмотренных контрактом и действующим законодательством, и составляет 496 435 руб. 90 коп., в том числе НДС 75 727 руб. 51 коп. На основании статьи 346 Налогового кодекса РФ к организации применена упрощенная система налогообложения.

В соответствии с пунктом 2.2.1 контракта к оплате подлежит сумма в размере 470 045 руб. 06 коп.

По условиям пункта 2.4 контракта оплата выполненных работ производится путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 15 рабочих дней на основании счета-фактуры (счета), подписанных обеими сторонами актов приемки-передачи выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно пункту 4.1 контракта приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится заказчиком по окончании срока выполнения работ.

Не позднее 1 рабочего дня, со дня окончания выполнения работ, предусмотренных контрактом, подрядчик предоставляет заказчику комплект отчетной документации, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанные подрядчиком в 3-х экземплярах, счет и (или) счет-фактуру с сопроводительным письмом, в котором должна быть указана дата предоставления документов заказчику (пункт 4.2 контракта).

Не позднее 5 дней после получения от подрядчика документов, указанных в пункте 4.2 контракта, заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям договора (пункт 4.3 контракта).

Пунктами 7.3, 8.2.3 договоров (контрактов) установлена ответственность сторон в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в виде неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий договоров (контрактов) истец выполнил работы, что подтверждается актами выполненных работ от 10.02.2020 № 1, от 20.01.2020 № 2, от 16.03.2020 № 1, от 16.03.2020 б/н, от 30.07.2020 № 5, от 29.07.2020 № 4, от 29.07.2020 № 3, от 29.07.2020 № 2, от 29.07.2020 № 1, от 29.07.2020 б/н, от 25.11.2020 № 1, от 25.11.2020 № б/н, от 25.11.2020 № 2, от 25.11.2020 № 3, от 19.11.2020 № 1, от 18.12.2020 № 1, от 17.12.2020 № 1, полученным ответчиком и впоследствии подписанным им без замечаний.

Ответчик оплату выполненных работ в установленный договором срок произвел не в полном объеме, в связи с чем истцом в адрес ответчика направлена претензия от 16.02.2021 № 13 с требованием погасить образовавшуюся задолженность в сумме 671 716 руб. 82 коп., которая оставлена последним без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с данным исковым заявлением.

Изучив материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Поскольку факт выполнения работ подтверждается материалами дела, также в представленном отзыве ответчик не оспаривает наличие задолженности перед истцом в сумме 671 315 руб. 02 коп., и в отсутствии доказательств оплаты задолженности, требование истца о взыскании суммы долга является правомерным.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).

Факт ненадлежащего исполнения обязательства ответчиком судом установлен; следовательно, начисление договорной неустойки и требование о ее взыскании является правомерным.

Ответчиком представлен контррасчет, который истцом не оспаривается.

Расчет неустойки судом проверен и принимается.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Судебные расходы, понесенные истцом и состоящие из государственной пошлины, относятся на ответчика.

Истцом также заявлено требование о компенсации судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде, в сумме 20 000 руб. (расходы на оплату услуг представителя).

В обоснование произведенных расходов на оплату услуг представителя истцом представлены: договор от 01.02.2021 б/н об оказании юридических услуг, заключенный с ФИО1, на оказание юридических услуг по подготовке, подаче в Арбитражный суд Нижегородской области и дальнейшему сопровождению искового заявления заказчика к МП г.Нижнего Новгорода "Городская Управляющая компания" с требованием о взыскании задолженности по оплате услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки; расписка об оплате от 04.02.2021 на сумму 20 000 руб.

Рассмотрев данное заявленное требование, суд считает его подлежащим удовлетворению частично.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, статья 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ относит денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1), по смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса).

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1 лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием; недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1 расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах; при этом разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги, - при определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства (пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1).

Истцом размер и факт выплаты расходов на оплату услуг представителя доказан.

Суд, исходя из объема оказанных представителем истца услуг (дело рассмотрено в порядке упрощенного производства), а также принимая во внимание незначительную сложность и продолжительность рассмотрения дела, полагает, что заявленная к возмещению сумма судебных издержек по делу является обоснованной и отвечающей требованиям разумности в сумме 10 000 руб.

Расходы по государственной пошлине за рассмотрение искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

В соответствии со статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса РФ, подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу частично в связи с уплатой им государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Городская Управляющая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Предприятие Дом» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 671 315 руб. 02 коп. задолженности, 10 639 руб. 59 коп. неустойки за период с 12.03.2019 по 22.03.2021, 10 000 руб. судебных издержек, 16 639 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Дом» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 470 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 25.03.2021 № 59.

Настоящий судебный акт является основанием для возврата из федерального бюджета уплаченной государственной пошлины.

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд Нижегородской области в течение 5 дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения оно вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы настоящее решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в законную силу. Исполнительный лист до истечения срока на обжалование настоящего решения в апелляционном порядке выдать по заявлению взыскателя.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий 15 дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

Настоящее решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в том же порядке и только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья И.А.Горбунова