Резолютивная часть решения от 16 апреля 2017 г. по делу № А27-4655/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Кемерово Дело № А27 – 4655/2016

17 апреля 2017года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С. , при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Симоненко И. А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Комитета по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка, г. Новокузнецк (ОГРН 1024201467509, ИНН 4216006034) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», г. Челябинск (ОГРН 1107451011194, ИНН 7451305174) о взыскании 113 300 рублей 10 коп. неустойки (штрафа) по Муниципальному контракту № 0139300002915000070 и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии», г. Челябинск (ОГРН 1107451011194, ИНН 7451305174) к Комитету по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка, г. Новокузнецк (ОГРН 1024201467509, ИНН 4216006034) о взыскании 121 424 руб. 31 коп. долга за выполненные работы по Муниципальному контракту № 0139300002915000070, третье лицо: Муниципальное казенное предприятие «Электроремонт – Сервис города Новокузнецка», г. Новокузнецк (ОГРН 1064217013222, ИНН 4217081066) руководствуясь статьями ст. ст. 171,176,180,181, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Комитету по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» 113 300 рублей 10 коп. неустойки (штрафа) отказать.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» к Комитету по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка о взыскании 121 424 руб. 31 коп. долга по контракту отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» в доход Федерального бюджета РФ 4 643 рубля госпошлины по встречному иску.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области на счет общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский Областной кадастровый центр» сумму в оплату за проведение судебной экспертизы в размере 130 812 рублей по реквизитам, указанным в счете на оплату.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» 34 594 рубля излишне внесенные на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области в счет проведения экспертизы по платежному поручению № 82 от 15.09.2016года.

Вернуть Комитету по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 34 594 рубля, излишне внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области в счет проведения экспертизы по платежному поручению № 276610 от 14.09.2016года.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия.

Судья О. С. Андуганова