Резолютивная часть решения от 12 февраля 2018 г. по делу № А39-7396/2017

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



18/2018-6821(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-7396/2017
город Саранск
12 февраля 2018 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"

к акционерному обществу "Проектный институт "Мордовагропромпроект"

об обязании исполнить обязательства в натуре, взыскании 2053439 руб. 10 коп. пени, и в случае неисполнения решения суда судебную неустойку в размере, определенной судом, за каждый день просрочки по день фактического исполнения судебного акта, 474000 руб. штрафа и понесенные судебные расходы,

при участии

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 10.08.2017,

руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:


Взыскать с акционерного общества "Проектный институт "Мордовагропромпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 26.08.1993) в пользу государственного казенного учреждения "Управление

капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) пеню в сумме 204000 рублей, штраф в сумму 95000 рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 26837 рублей.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Л. Никишина



Суд:

АС Республики Мордовия (подробнее)

Истцы:

Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (подробнее)

Ответчики:

АО "Проектный институт"Мордовагропромпроект" (подробнее)

Судьи дела:

Никишина Т.Л. (судья) (подробнее)