Резолютивная часть решения от 8 июня 2017 г. по делу № А50-10249/2017Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Пермского края Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А50-10249/2017 09 июня 2017 года г.Пермь по иску Муниципального казенного учреждения "Служба Благоустройства г. Березники" (ОГРН 1045901356566, ИНН 5911041931) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Дорожное ремонтно-строительное управление-1" (ОГРН 1135902013092, ИНН 5902244935) о взыскании неустойки в размере 540 635 руб. 76 коп. Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожное ремонтно-строительное управление-1" (ОГРН 1135902013092, ИНН 5902244935) в пользу Муниципального казенного учреждения "Служба Благоустройства г. Березники" (ОГРН 1045901356566, ИНН 5911041931) 517 129 руб. 87 коп. неустойки, 13 212 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья О.В.Кудинова Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА Г.БЕРЕЗНИКИ" (подробнее)Ответчики:ООО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" (подробнее)Судьи дела:Кудинова О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
