Решение от 8 ноября 2018 г. по делу № А41-63943/2018

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А41-63943/18
09 ноября 2018 г.
г. Москва


Резолютивная часть объявлена 07 ноября 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 09 ноября 2018 г.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Коваля А.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном заседании дело по иску АО «Мособлгаз» к ООО «РТС-Сервис» о расторжении договора подключения № 00/1169-3366-15 от 25.08.2015г. и взыскании неустойки,

установил:

Истец обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ответчику о расторжении договора подключения № 00/1169-3366-15 от 25.08.2015г., взыскании неустойки в размере 11 895 руб. 35 коп. за период с 25.02.2017г. по 06.08.2018г.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Представитель истца поддержал заявленное требование в полном объеме.

Ответчик иск не признал по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев материалы дела, исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся доказательства, судом установлено следующее.

Между Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»), правопреемником которого с 29.12.2017 является Акционерное общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), далее Истец и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-Сервис» (ООО «РТС-Сервис»), далее Ответчик заключен Договор о подключении от 25.08.2015 № 00/1169-3366-15 (далее - Договор).

Согласно условиям Договора Истец обязался осуществить подключение технологическое присоединение) к сети газораспределения крышной котельной с максимальным часовым расходом газа 115,8 мЗ/час для теплоснабжения многоэтажного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями, проектируемой на земельных метках с кадастровыми номерами 50:49:0020107:177, 50:49:0020107:219, 50:49:0020107:178, по адресу: <...> уч. 10, 12, 8 (далее - Объект), а ООО «РТС-Сервис» обязано обеспечить готовность Объекта к подключению и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) в установленные сроки.

Согласно пункту 60 постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее – Правила № 1314) по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В соответствии с ч. 1 ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в срок и в порядке, указанные в договоре.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.09.2014 №106-Р и составляет 19 468,82 руб. (п.3.1 Договора).

28.08.2015г. ответчик произвел оплату по договору в размере 19 468,82 руб., что не опровергается истцом.

В соответствии с п. 1.3. Договора, подключение Объекта к сети газораспределения производится Исполнителем не позднее 1,5 лет с момента заключения Сторонами Договора при условии надлежащего выполнения Сторонами обязательств, принятых ими по Договору.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства ООО «РТС-Сервис», предусмотренный пунктом 1.3 договора истек 25.02.2017.

При этом, ООО «РТС-Сервис» не исполнило предусмотренные пунктом 2.3 Договора условия, а именно:

-не разработало на основании технических условий проектную документацию на строительство газопровода от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования;

-не выполнило условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, установленные в Договоре и технических условиях, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию газопотребления на принадлежащем Заявителю земельном участке;

-не представило исполнителю раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

-не уведомило исполнителя о выполнении технических условий.

Определением Арбитражного суда Московской области от 06.12.2016 по делу №А41-84013/16 принято к производству заявление о признании ООО «РТС-Сервис» банкротом.

Решением Арбитражного суда Московской области от 09.11.2017 по делу №А41-84013/16 ООО «РТС-Сервис» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

В связи с нарушением сроков выполнения мероприятий, истец в адрес ответчика 06.04.2017г., 1.07.2017г. и 10.10.2017г. направил претензии с предложением расторгнуть договор, и оплатить неустойку.

В отзыве на иск конкурсный управляющий ответчика ФИО2 не опроверг довод истца о неисполнении ООО «РТС-Сервис» своих обязательств по договору подключения № 00/1169-3366-15 от 25.08.2015г.

Согласно п.9.2 Договора в случае нарушения срока подключения объекта к сети газораспределения по вине заявителя настоящий договор прекращает свое действие по истечение срока, установленного в пункте 1.3 настоящего договора (не позднее 1,5 лет с момента заключения сторонами договора).

Согласно статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Исходя из буквального толкования пунктов 1.3 и 9.2 договора, а также установленных судом обстоятельств о том, что нарушение срока подключения объекта к сети газораспределения по вине заявителя - ООО «РТС-Сервис», суд приходит к выводу, что договор подключения № 00/1169-3366-15 от 25.08.2015г. прекратил свое действие 25.02.2017г., поэтому требование истца о расторжении договора подключения № 00/1169-3366-15 от 25.08.2015г. является необоснованным и не подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 11 895 руб. 35 коп. за период с 25.02.2017г. по 06.08.2018г.

Согласно пункта 6.2 договора в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по Договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на день заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.

Поскольку договор подключения № 00/1169-3366-15 от 25.08.2015г. прекратил свое действие 25.02.2017г., поэтому требование истца о взыскании неустойки в размере 11 895 руб. 35 коп. за период с 25.02.2017г. по 06.08.2018г. является необоснованным и не подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по госпошлине относятся на истца в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 424, 779, 781 ГК РФ, ст. ст. 65, 70, 101-103, 110, 167- 171, 176 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Коваль А.В.