Решение от 14 апреля 2026 г. АС города Москвы

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-331661/25-180-2564
15 апреля 2026 г.
г. Москва


Резолютивная часть решения от 26 марта 2026 г.

Мотивированное решение от 15 апреля 2026 г.


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Ламоновой Т.А. (единолично)

рассмотрев дело в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ

истец:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 1-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 23, СТР. 21, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.07.2008, ИНН: <***>)

ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХСТРОЙ" (197136, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО, Д. 4, ЛИТЕР А, ОФИС 24, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.08.2016, ИНН: <***>)

о взыскании 48 048 руб. 15 коп. пени по договору поставки №201/2024-АД от 06.05.2024 за период с 01.11.2024 по 06.12.2024

без вызова сторон

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании 48 048 руб. 15 коп. пени по договору поставки №201/2024-АД от 06.05.2024 за период с 01.11.2024 по 06.12.2024.

Определением от 26.01.2026 г. исковое заявление принято к производству суда для рассмотрения в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ.

Стороны извещены надлежащим образом о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

От ответчика поступил отзыв.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ГБУ «Автомобильные дороги» (Заказчик) и ООО «Сантехстрой» (Поставщик) был заключен контракт от 06.05.2024 № 201/2024-АД на поставку санитарно-технического оборудования и комплектующих для нужд ГБУ «Автомобильные дороги» (Закупка 2).

В соответствии с п. 1.1 Контракта, Поставщик производит поставку санитарно-технического оборудования и комплектующих для нужд ГБУ «Автомобильные дороги» (Закупка 2) (далее - Товар).

В соответствии с п. 1.2 Контракта, Поставка осуществляется в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Согласно п. 3.1 и п. 3.2. Контракта, начало срока поставки: 06.05.2024. Окончание срока поставки: 30.10.2024.

В соответствии с п. 3.3 Контракта поставка Товара осуществляется Заказчику на условиях к в сроки, установленные Контрактом и Техническим заданием. Согласно условиям Контракта, товар поставляется по Заявкам Заказчика.

В соответствии с п. 4.8 Контракта Не позднее срока окончания поставки. Поставщик направляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, сформированный в АИС «Портал поставщиков» электронный структурированный Документ о приемке, подписанный Поставщиком УКЭП, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг). Транспортную накладную; и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.10 Контракта После получения от Поставщика комплекта документов. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком УКЭП электронный структурированный Документ о приемке, либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг). В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет причины, указанные в гаком мотивированном отказе в срок не более 7 (семи) календарных дней, и представляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке повторно.

В соответствии с п. 4.13 Контракта Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о коде исполнения своих обязательств. В случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранения недостатков.

25.10.2025 Заказчик на электронную почту Поставщика, указанную в ст. 16 Контракта, направил Заявку № 201/1 от 25.10.2024 со сроком исполнения 30.10.2024.

1. Согласно Документу о приемке № 5127 от 30.10.2024, 30.10.2024 Поставщик произвел частичную поставку товара по Заявке № 201/1 от 25.1С.2024. При рассмотрении документов Заказчик выявил замечания и направил в адрес Поставщика Акт с перечнем выявленных недостатков от 26.11.2024, с сопроводительным письмом №АД-03-12836/24 от 26.11.2024, в связи с выявленными недостатками в Документе о приемке № 5127 от 30.10.2024., со сроком исполнения в течение 10 рабочих дней. Таким образом, Поставщик должен исполнить требование Акта до 10.12.2024 включительно.

19.12.2024 Поставщик, во исполнение требований Акта, представил Заказчик) комплект отчетных документов, согласно Документу о приемке 5127 от 19.12.2024. Таким образом. Поставщик нарушил условия Контракта.

На основании ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Согласно п. 7.5.2 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостном выражения, размер штрафа составляет 5 000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

2. Согласно Документу о приемке № 5300 от 06.12.2024 Поставщик произвел

полную поставку товара по Заявке № 201/1 от 25.10.2024. Таким образом, Поставщик

нарушил условия Контракта.

При рассмотрении документов Заказчик выявил замечания и направил в адрес Поставщика Акт с перечнем выявленных недостатков от 13.01.2025, с сопроводительным письмом №АД-03-93/25 от 13.01.2025, в связи с выявленными недостатками в Документе о приемке № 5300 от 06.12.2024., со сроком исполнения в течение 10 рабочих дней.

24.01.2025 Поставщик, во исполнение требований Акта, представил Заказчику комплект отчетных документов, согласно Документу о приемке № 17 от 24.01.2025.

На основании ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленном контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно п. 7.7 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренном Контрактом, начиная со дня, следующем после дня истечения установленном Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центральном банка Российской Федерации цены Контракта (отдельном этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком , за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии с п. 7.7 Контракта истцом осуществлен расчет пени, согласно которого размер пени составляет 43 048 руб. 15 коп.

04.03.2025 в адрес ответчика была направлена претензия №АД-03-1991/25. Однако, данная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующего.

Согласно положениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (статья 34 пункт 9.1):

«Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не уплаченные заказчику суммы неустоек (штрафов, пеней), в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации.»

Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2018 г. № 783 установлен порядок такого списания, а именно основания и условия освобождения поставщиков от выплаты неустойки. Согласно данному постановлению неустойка подлежит списанию, если одновременно выполняются три условия:

Обязательства по контракту выполнены поставщиком в полном объеме.

Общая сумма начисленных штрафов и пени не превышает 5% от общей стоимости контракта.

Поставщик письменно признал задолженность перед заказчиком.

Исполнение всех вышеуказанных условий подтверждено следующим образом: Товар по контракту передан покупателю и принят последним в полном объеме. Сумма начисленной неустойки составляет менее 5% от цены договора. ООО «Сантехстрой» признало указанную сумму задолженности. Таким образом, в силу указанных нормативных актов основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания своих требований и возражений. Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

На основании изложенного, принимая во внимание представленные в материалы дела документы, суд приходит к выводу, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Госпошлина по делу распределяются между сторонами в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 11, 12, 309, 329, 330, 487, 506 ГК РФ, ст. ст. 9, 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 226-229 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в предусмотренные законом сроки.


Судья Ламонова Т.А.