Резолютивная часть решения от 16 апреля 2024 г. по делу № А40-304569/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Дело № А40-304569/2023-52-2469 г. Москва 17 апреля 2024 года Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Текеевой А.М. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» (107241, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОЛЬЯНОВО, ЩЁЛКОВСКОЕ Ш., Д. 23А, ПОМЕЩ. VII, КОМ. 30,31,32, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.02.2010, ИНН: <***>) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАЗРЕГИОН» (119415, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2010, ИНН: <***>) о взыскании неустойки в размере 1 692 657,86 руб. по договору от 23.08.2016 № 13- СГМ-2016/СС-2.8, при участии: от истца – ФИО1 (паспорт, диплом, доверенность от 09.01.2024 № б/н), от ответчика – представитель не явился, извещен. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАЗРЕГИОН» (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» (ИНН: <***>) неустойку в размере 1 692 657,86 руб., госпошлину в размере 29 927 руб. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: Р.Е. Галиева Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Строительная компания "Вектор" (подробнее)Ответчики:ООО "Специализированная строительная компания "Газрегион" (подробнее)Судьи дела:Галиева Р.Е. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
