Резолютивная часть решения от 21 мая 2020 г. по делу № А41-108427/2019

62_9636166

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-108427/19
21 мая 2020 года
г. Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по первоначальному иску ООО "СПЕЦСТРОЙ 298" к ЗАО "МОСИНТЕРМ" о взыскании 2 338 754 руб. 67 коп., а также по встречному иску ЗАО "МОСИНТЕРМ" к ООО "СПЕЦСТРОЙ 298" о взыскании 343 405 руб. 50 коп.

При участии в судебном заседании - согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с ЗАО "МОСИНТЕРМ" в пользу ООО "СПЕЦСТРОЙ 298" 2 277 268 руб. 42 коп. – задолженности за выполненные работы по договору подряда № Суб-I125/сн от 05.08.2019 г., 227 276 руб. 84 коп. – неустойки за просрочку оплаты, 213 руб. – почтовых расходов, 34 694 руб. – расходов по государственной пошлине.

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "СПЕЦСТРОЙ 298" в пользу ЗАО "МОСИНТЕРМ" 80 678 руб. 66 коп. – неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № Суб-I125/сн от 05.08.2019, 2 318 руб. – расходов по государственной пошлине.

Во взыскании остальной части неустойки отказать.

Произвести зачет встречных требований по результатам которого:

Взыскать с ЗАО "МОСИНТЕРМ" в пользу ООО "СПЕЦСТРОЙ 298" 2 277 268 руб. 42 коп. – задолженности за выполненные работы по договору подряда № Суб-I125/сн от 05.08.2019 г., 146 598 руб. 18 коп. – неустойки за просрочку оплаты, 213 руб. – почтовых расходов, 32 376 руб. – расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья Т.В. Сороченкова