Резолютивная часть решения от 20 июля 2022 г. по делу № А07-36398/2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-36398/2021
г. Уфа
20 июля 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "ГИДРОСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью трест "Башгражданстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 349 646 руб. 50 коп. (с учетом уточнений исковых требований) по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью трест "Башгражданстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ГИДРОСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки за период с 31.07.2018г. по 30.12.2019г. за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда № 09-268 от 01.10.2019г. в


размере 6 109 356 руб. 75 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 53 547 руб.

с учетом принятых уточнений

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Исковые требования Обществу с ограниченной ответственностью "ГИДРОСТРОЙ" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью трест "Башгражданстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГИДРОСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу долга по договору подряда № 09-60 от 13.06.2018г., в размере 384 000 руб. судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 14 225 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса 1 707 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 539 рублей

В удовлетворении встречных исковых требований Общества с ограниченной ответственностью трест "Башгражданстрой" отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ГИДРОСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 874 рублей за подачу иска, уплаченную платежным поручением от 09.12.2022 № 1955.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.


Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П.Кузнецов



Суд:

АС Республики Башкортостан (подробнее)

Истцы:

ООО "Гидрострой" (подробнее)

Ответчики:

ООО Трест Башгражданстрой (подробнее)

Судьи дела:

Кузнецов Д.П. (судья) (подробнее)