Резолютивная часть решения от 29 октября 2017 г. по делу № А02-1272/2017Арбитражный суд Республики Алтай (АС Республики Алтай) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве 100136_206045 Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А02-1272/20172 город Горно-Алтайск 30 октября 2017 года Арбитражный суд Республики Алтай в лице судьи Гутковича Е.М., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства регионального развития Республики Алтай (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чаптынова, 2, г. Горно-Алтайск) к обществу с ограниченной ответственностью "Горно-Строй" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Строителей, 8, корп.3, г. Горно-Алтайск) о взыскании 134 026,20 руб., В судебном заседании принимают участие представители: от истца – ФИО2 по доверенности № 2 от 10.01.23017; от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.09.2017. Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Горно-Строй" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Строителей, 8, корп.3, г. Горно-Алтайск) в пользу Министерства регионального развития Республики Алтай (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чаптынова, 2, г. Горно-Алтайск, КБК 907 116 9002 002 0000 140) за просрочку исполнения государственного контракта № 2015.488916 от 16.12.2015 пеню в сумме 5 411,31 руб. (пять тысяч четыреста одиннадцать рублей 31 коп). В удовлетворении остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Горно-Строй" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Строителей, 8, корп.3, г. Горно-Алтайск) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 (две тысячи) рублей. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай. Судья Е.М. Гуткович Суд:АС Республики Алтай (подробнее)Истцы:Министерство регионального развития Республики Алтай (подробнее)Ответчики:ООО "Горно-Строй" (подробнее)Судьи дела:Гуткович Е.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |