СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 9 октября 2018 г. по делу № А40-168480/2018

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

51_20212200

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-168480/18-51-1270
09 октября 2018 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жердевой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ТЮС» (ОГРН 1103123009857)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАСТРОЙ» (ОГРН 1142311002240)

о взыскании по договору субподряда № 56/С-2017 от 18 июля 2017 года неустойки в размере 10 649 745 руб. 69 коп.,

при участии: от истца – Мазина А.Д., по дов. № 101-06-0152 от 06 июля 2018 года; от ответчика – не явился, извещен;

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАСТРОЙ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ТЮС» по договору субподряда № 56/С-2017 от 18 июля 2017 года неустойку в размере 10 649 745 руб. 69 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 76 099 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова