Резолютивная часть решения от 25 марта 2021 г. по делу № А40-233341/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



126_28254736

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-233341/20-126-1675
г. Москва
25 марта 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С.

протокол судебного заседания вел секретарь Остроушко В.П. рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску АО "ВСТО-НЕФТЕГАЗ" (127055, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СУЩЁВСКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ 08А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.04.2010, ИНН: <***>)

к ООО "КОМПАНИЯ "ФЕНИКС" (111024, <...>, ЭТАЖ 02 ПОМ 14, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.03.2013, ИНН: <***>)

при участии в деле третьих лиц - ООО "КАПСТРОЙ" (115191, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ 3/78, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2012, ИНН: <***>)

о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки, неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В судебном заседании приняли участие: от истца: ФИО1, доверенность от 01.01.2021. от ответчика: не явился, извещен. от третьих лиц: не явился, извещен

РЕШИЛ:


Взыскать с ООО "КОМПАНИЯ "ФЕНИКС" (111024, <...>, ЭТАЖ 02 ПОМ 14, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.03.2013, ИНН: <***>) в пользу ООО "КОМПАНИЯ "ФЕНИКС" (111024, <...>, ЭТАЖ 02 ПОМ 14, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.03.2013, ИНН: <***>) 21 562 190 (двадцать один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи сто девяносто) руб. 66 коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "КОМПАНИЯ "ФЕНИКС" (111024, <...>, ЭТАЖ 02 ПОМ 14, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.03.2013, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 876 (две тысячи восемьсот семьдесят шесть) руб. 80 коп.

Взыскать с АО "ВСТО-НЕФТЕГАЗ" (127055, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СУЩЁВСКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ 08А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.04.2010, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 197 123 (сто девяносто семь тысяч сто двадцать три) руб. 20 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: М.С. Новиков



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

АО "ВСТО-НЕФТЕГАЗ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "КОМПАНИЯ "ФЕНИКС" (подробнее)

Судьи дела:

Новиков М.С. (судья) (подробнее)