Резолютивная часть решения от 23 августа 2022 г. по делу № А32-13328/2022

Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Резолютивная часть решения суда от 23.08.2022г

по делу № А32-13328/2022

Суд в составе: судьи Миргородской О.П., руководствуясь статьями 65, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца общества с ограниченной ответственностью «Виват Групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>) об уточнении исковых требований – удовлетворить.

Ходатайство ответчика общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Спецстройкраснодар» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации – удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Спецстройкраснодар» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Виват Групп» (ИНН <***>, ОГРН

<***>) законную неустойку с 02.03.2021 по 28.03.2022 а в размере 309 523 рублей.

В удовлетворении остальных требований – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика «Спецстройкраснодар» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 15 381 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.П. Миргородская