Резолютивная часть решения от 27 июня 2017 г. по делу № А50-8510/2017Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки товаров для гос. нужд Арбитражный суд Пермского края Именем Российской Федерации Дело № А50-8510/17 28 июня 2017 года город Пермь Арбитражный суд Пермского края в составе судьи И.Е.Ремянниковой рассмотрел дело по иску Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Пермского края (ОГРН <***>; ИНН <***>) к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «Стройджавахг» (ОГРН <***>; ИНН <***>) о взыскании неустойки На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд первой инстанции, иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройджавахг» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку по государственному контракту от 24.12.2014г. № 2014.430604 в размере 1 673 361,27 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройджавахг» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в сумме 28 434 руб. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края. Судья И.Е.Ремянникова Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (подробнее)Ответчики:ООО "Стройджавахг" (подробнее)Судьи дела:Ремянникова И.Е. (судья) (подробнее) |