Решение от 12 декабря 2024 г. по делу № А40-179922/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-179922/23-80-1435
г. Москва
13 декабря 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2024 года

Полный текст решения изготовлен 13 декабря 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола помощником судьи Остроушко В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

истец МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (119019, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: <***>)

ответчик ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" (117556, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: <***>)

о взыскании 4 995 275 руб. 06 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО1 по доверенности от 25.10.2023 г.

от ответчика: ФИО2 по доверенности № 405/23-ДАПР от 25.12.2023 г.

УСТАНОВИЛ:

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" о взыскании задолженности в размере 4 922 449 руб. 78 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 72 825 руб. 28 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2023 г. исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2024 г. решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2023 г. оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28.05.2024 г. решение Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2023 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2024 г. отменены. Дело направлено на новое рассмотрение.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между Министерством обороны Российской Федерации (государственный заказчик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление № 14» (генподрядчик) заключен государственный контракт на выполнение полного комплекса работ по проектированию и реконструкции объектов учебного центра (ЗРВ) Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

Согласно пункту 2.1 контракта генподрядчик выполняет работы по инженерным изысканиям, обследованиям для разработки проектной документации; разработку проектной и рабочей документации; строительно-монтажные работы в соответствии с условиями контракта, в том числе раздела 23 контракта; осуществляет ведение авторского надзора и работы (услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями контракта.

Разделом 5 контракта установлены сроки выполнения обязательств:

· разработка проектной документации - 01.12.2013 г.;

· получение положительного заключения государственной экспертизы – 01.02.2014 г.;

· разработка рабочей документации - 15.04.2014 г.;

· выполнение строительно-монтажных работ - 01.10.2014 г.;

· подписание итогового акта приемки выполненных работ - 01.11.2014 г.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта цена контракта составляет 138 489 642 руб.

Пунктом 3 дополнительного соглашения стороны установили, что излишне перечисленные государственным заказчиком денежные средства в размере 4 922 449 руб. 78 коп. генподрядчик обязуется вернуть в течение 5 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения (до 26.11.2022 г., поскольку 26.11.2022 г. (суббота) приходится на нерабочий день, в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации датой окончания данного обязательства является 28.11.2022 г.).

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ответчик денежные средства в размере 4 922 449 руб. 78 коп. на счет государственного заказчика не возвратил.

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ доказательств перечисления суммы задолженности полностью или в части ответчик суду не представил.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика суммы задолженности в размере 4 922 449 руб. 78 коп. обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами, поэтому требование истца о взыскании процентов в размере 72 825 руб. 28 коп. обоснованно и подлежит удовлетворению. Расчет судом проверен, ответчиком не оспорен.

Ответчик в судебное заседание не явился, требования истца документально не опроверг, поэтому исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика и подлежит взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 307, 309, 310, 395 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" в пользу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ задолженность в размере 4 922 449 (Четыре миллиона девятьсот двадцать две тысячи четыреста сорок девять) руб. 78 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 72 825 (Семьдесят две тысячи восемьсот двадцать пять) руб. 28 коп.

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" в доход Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 47 976 (Сорок семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Пронин А.П.