Резолютивная часть решения от 13 декабря 2021 г. по делу № А57-8117/2021

673/2021-268111(4)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-8117/2021
город Саратов
13 декабря 2021 года
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Юкка Плюс» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» (ОГРН <***>, ИНН <***> город Саратов) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Юкка Плюс» (ОГРН <***>, ИНН <***> Краснодарский край, город Геленджик) задолженность по договору субподряда № СК/ЮК-04/20-1 от 27.04.2020 - 1603410,03 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2020 по 13.12.2021 в размере 91877,19 руб., с 14.12.2021 размер процентов определять исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды на остаток задолженности по день уплаты кредитору задолженности, в удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» - удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юкка Плюс» (ОГРН <***>, ИНН <***> Краснодарский край, город Геленджик) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» (ОГРН <***>, ИНН <***> город Саратов) неустойку за нарушение сроков завершения этапов работ по договорам от 21 и 27 апреля 2021 г. в сумме 406391,66 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 11127 руб., в удовлетворении остальной части встречных требований отказать.

В результате зачета встречных обязательств взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» (ОГРН <***>, ИНН <***> город Саратов), в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Юкка Плюс» (ОГРН <***>, ИНН <***> Краснодарский край, город Геленджик) денежные средства в размере 1277767,56 руб., с 14.12.2021 размер процентов определять исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды на остаток задолженности по день уплаты кредитору задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» (ОГРН: <***>, ИНН: <***> город Саратов), в пользу бюджета государственную пошлину в размере 29953 руб.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.


Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Арбитражного суда

Саратовской области ФИО1

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 27.08.2021 5:44:14

Кому выдана ФИО1