Резолютивная часть решения от 27 сентября 2017 г. по делу № А13-10726/2017Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 41/2017-109523(1) # АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А13-10726/2017 город Вологда 28 сентября 2017 года Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофТехАльянс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Вологодское мороженое» 7 866 648 руб. 34 коп., из них: 5 463 971 руб. 01 коп. возврат авансовых платежей, 1 416 000 руб. 00 коп. неустойку за нарушение срока окончания строительных работ, 60 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов на определение фактических объемов выполненных работ, 48 000 руб. 00 коп. убытков в счет компенсации дополнительного проезда и проживания монтажной бригады, 878 677 руб. 33 коп. убытков в счет возмещения расходов по арендной плате; а также взыскать 62 333 руб. 24 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия через Арбитражный суд Вологодской области. Судья Т.Б. Виноградова Суд:АС Вологодской области (подробнее)Истцы:ООО "Вологодское мороженое" (подробнее)Ответчики:ООО "Профтехальянс" (подробнее)Судьи дела:Виноградова Т.Б. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
