СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 июня 2021 г. по делу № А57-18424/2020

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве

312/2021-92974(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-18424/2020
город Саратов
03 июня 2021 года
Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» удовлетворить частично.

Признать расторгнутым договор уступки права требования от 03.05.2018 № 135-15, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» и обществом с ограниченной ответственностью «МегаПласт».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МегаПласт» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов в пользу общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «МегаПласт» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов в пользу общества с ограниченной ответственностью «МегаПласт» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов пени по договору подряда № 4 от 22.03.2017 за период с 29.07.2019 по 22.04.2021 в размере 1 187 руб. 81 коп.; пени по договору подряда № 5 от 31.05.2017 за период с 29.07.2019 по 22.04.2021 в размере 36 282 руб. 09 коп.; пени по договору подряда № 6 от 02.11.2017 за период с 29.07.2019 по 22.04.2021 в размере 833 руб. 67 руб.; пени по договору подряда № 7 от 14.02.2018 за период с 29.07.2019 по 24.04.2021 в размере 2 036 руб. 40 коп., с

последующим начислением неустойки, начиная с 25.04.2021 по день фактической оплаты задолженности, в размере 0,001% за каждый день просрочки от суммы долга в размере 6 362 771 руб. 40 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

Произвести зачет первоначальных исковых требований и встречных исковых требований в части взыскания денежных средств.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов в пользу общества с ограниченной ответственностью «МегаПласт» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов денежные средства в размере 36 339 руб. 97 коп., неустойку, начиная с 25.04.2021 по день фактической оплаты задолженности, в размере 0,001% за каждый день просрочки от суммы долга в размере 6 362 771 руб. 40 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 051 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «МегаПласт» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов из федерального бюджета государственную пошлину в размере 285 руб., уплаченную по платежному поручению № 1230 от 16.11.2020.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 07.09.2020 13:35:07

Кому выдана ФИО1