СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 октября 2019 г. по делу № А40-111692/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

910_23753017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-111692/19-126-975
г. Москва
21 октября 2019 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи М.С. Новикова, при ведении протокола секретарем судебного заседания О.Н. Широковой,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН 1027739643997, ИНН 7710023340) к ответчику АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "САТУРН" (ОГРН 1027739082030, ИНН 7718084899), при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН 1037739428946, ИНН 7718083969), ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИПС" (ОГРН 1027700044074 ИНН 7704216778), ФГБУ «Управление Заказчика Строительства и Реконструкции Объектов Федеральных Государтсвенных Органов» Управления Делами президента (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47), ООО «Транзумед» (121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 17/2) о взыскании 2 724 785 810 руб. 98 коп.

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание.

в судебное заседание явились: от истца: Ненашев Р.Б. по доверенности от 18.10.2019 года; от ответчика: Максимович М.В. по доверенности № 1/АУП/1561 от 22.11.2018 г. от третьих лиц: ООО «Транзумед» – Сергеев А.В. по доверенности от 01.06.2019 года;

от третьих лиц: ФГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ - Кузнецова О.А. по доверенности № 4 от 18.01.2019 года;

от третьих лиц: ООО «ФИЛИПС» Бурлаков П.А. по доверенности № HS/10/09/2019/1IQ от 10.09.2019 года;

от третьих лиц: ФГБУ «Управление Заказчика Строительства и Реконструкции Объектов Федеральных Государтсвенных Органов» Управления Делами президента - Слабоспицкий А.С. по доверенности № 75 от 06.09.2019 года

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САТУРН" (ОГРН 1027739082030, ИНН 7718084899) в пользу УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН 1027739643997, ИНН 7710023340) 35 203 556 (тридцать пять миллионов двести три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) руб. 82 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. штрафа за неисполнение гарантийных обязательств.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САТУРН" (ОГРН 1027739082030, ИНН 7718084899) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 198 596 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. 70 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: М.С. Новиков