Решение от 12 ноября 2024 г. по делу № А63-18687/2024

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Резолютивная часть

Дело № А63-18687/2024
г. Ставрополь
13 ноября 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Васильевой С.С., рассмотрел в порядке упрощенного производства исковое заявление производственно-строительного кооператива «Георгиевскдорстрой», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Георгиевск к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, ст. Незлобная о взыскании 35 289 руб. 80 коп. неустойки по договору субподряда № 5 от 13.05.2022 за период с 01.07.2022 по 10.10.2022, 15 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП <***>, ИНН <***>, ст. Незлобная в пользу производственно-строительного кооператива «Георгиевскдорстрой», ОГРН <***>, ИНН <***>, <...> руб. 86 коп. неустойки за период с 02.10.2022 по 10.10.2022, 5 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 130 руб. 03 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя. Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья С.С. Васильева



Суд:

АС Ставропольского края (подробнее)

Истцы:

ПРОИЗВОДСТВЕННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГЕОРГИЕВСКДОРСТРОЙ" (подробнее)

Судьи дела:

Васильева С.С. (судья) (подробнее)