Резолютивная часть решения от 24 декабря 2020 г. по делу № А59-7655/2019Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 13_1062214 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А59-7655/2019 г. Южно-Сахалинск 24 декабря 2020 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-7655/2019 по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 316650100055502, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Лоддес» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности в сумме 800 000 рублей, пеней в сумме 67 000 рублей, процентов за использование чужими денежными средствами в сумме 9 545,20 рублей, по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Лоддес» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 316650100055502, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнение договора в размере 424 000 рублей, штрафа за досрочное расторжение договора в сумме 100 000 рублей, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуальный предприниматель ФИО2 (ОГРНИП 318650100014060, ИНН <***>), муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>), руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, В удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя ФИО1 отказать полностью. В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Лоддес» отказать полностью. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья Т.С. Горбачева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:24:36 Кому выдана Горбачева Татьяна Сергеевна Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Ответчики:ООО "Лоддес" (подробнее)Судьи дела:Горбачева Т.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
