Резолютивная часть решения от 4 мая 2022 г. по делу № А27-107/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 45-10-16 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-107/2022
город Кемерово
04 мая 2022 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдуллиной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Климат Сервис", г. Кемерово (ОГРН 1134205011346, ИНН 4205266810)

к обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп", г. Санкт-Петербург (ОГРН 1154205010024, ИНН 4205310949)

о взыскании 40 246 руб. 75 коп. долга, 165 737 руб. 48 коп. неустойки, 150 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

принять отказ истца от иска в части взыскания долга в полном объеме. Производство по делу в указанной части прекратить. Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Климат Сервис" 164 176 руб. 50 коп. неустойки, 49 136 руб. 25 коп. расходов по оплате услуг представителя, а также 554 руб. 88 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп" в доход федерального бюджета 5120 руб. государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Климат Сервис" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 919 руб. 85 коп., уплаченную платежным поручением № 325 от 30.12.2021.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова