Резолютивная часть решения от 26 октября 2022 г. по делу № А59-3766/2022Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 13_1359381 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А59-3766/2022 г. Южно-Сахалинск 26 октября 2022 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-3766/2022 по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СМК Сахалин» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>,) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам, руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, В удовлетворении исковых требований отказать полностью. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья Т.С. Горбачева Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Дата 28.12.2021 19:20:42 Кому выдана Горбачева Татьяна Сергеевна Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства городского округа "Охинский" (подробнее)Ответчики:ООО "СМК Сахалин" (подробнее)Судьи дела:Горбачева Т.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
