Резолютивная часть решения от 22 сентября 2023 г. по делу № А40-59078/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900001332_37055734 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ Дело № А40-59078/23-15-469 22 сентября 2023 г. г. Москва Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГАЗКАПИТАЛ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по Договору строительного подряда № 804-Ш-3 от 10.06.2022 г. в размере 6 000 000 руб., неустойки за нарушение промежуточного срока выполнения работ в размере 20 606 064 руб., 15 коп., неустойки за нарушение основного срока выполнения работ в размере 15 920 584 руб. 15 коп., штрафа согласно п.п. 3.13 и 11.4 Договора в размере 100 000 руб., штрафа согласно п. 3.17 Договора в размере 300 000 руб. третье лицо: в/у ООО «СТРОЙГАЗКАПИТАЛ» ФИО2 и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – ФИО3 по дов. б/н от 10.08.2023 г., диплом от ответчика– не явился, извещен от третьего лица - не явился, извещен Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГАЗКАПИТАЛ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТ-СТРОЙ» неосновательное обогащение в размере 6 000 000 руб., неустойку в размере 15 920 584,64 руб., штраф в размере 400 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙГАЗКАПИТАЛ» в Федеральный бюджет РФ государственную пошлину в размере 134 603 руб. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТ- СТРОЙ» в Федеральный бюджет РФ государственную пошлину в размере 65 397 руб. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. СУДЬЯ: М.А. Ведерников Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Инвест-Строй" (подробнее)Ответчики:ООО "СТРОЙГАЗКАПИТАЛ" (подробнее)Судьи дела:Ведерников М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
