Решение от 16 августа 2019 г. по делу № А62-6890/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214000

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск

16.08.2019 Дело № А62-6890/2019


Резолютивная часть решения оглашена 15.08.2019

Полный текст решения изготовлен 16.08.2019

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Либеровой Л. В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Копысовой В.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "ЛЕКСТОР" (ОГРН <***>; ИНН <***> )

к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Рославльская центральная районная больница" (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании денежных средств,

при участии:

от истца: не явились, извещены надлежаще;

от ответчика: не явились, извещены надлежаще;

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "ЛЕКСТОР" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с исковым заявлением к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Рославльская центральная районная больница " (далее – ответчик) с требование о взыскании задолженности по контракту №50 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения от 04.03.2019 в размере 749 100,00 рублей, по контракту №60 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения от 22.03.2019 в размере 281 308,50 рублей, пени за период с 30.03.2019 по 10.06.2019 в размере 16 825,41 рублей, пени за период с 11.06.2019 по день фактической оплаты, расходов связанных с оплатой государственной пошлины в размере 23 472,00 рублей, почтовых расходов за направление претензии и искового заявления в размере 186,06 рублей.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, с учетом уточнений, просит взыскать с ответчика задолженность по контракту №50 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения от 04.03.2019 в размере 749 100,00 рублей, по контракту №60 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения от 22.03.2019 в размере 281 308,50 рублей, пени за период с 30.03.2019 по 13.08.2019 в размере 31 676,92 рублей, пени за период с 14.0682019 по день фактической оплаты, расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 23 472,00 рублей, почтовые расходы за направление претензии и искового заявления в размере 186,06 рублей.

Уточненные исковые требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты судом к рассмотрению.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате поставленного в рамках заключенных контрактов товара.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явился.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился.

Отзыв в обоснование заявленных требований и возражений не представил.

Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Суд, ознакомился с представленными доказательствами и исследовал их в порядке, установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела документы, приходит к следующему.

Как следует из материалов дела между обществом с ограниченной ответственностью "ЛЕКСТОР" (поставщик) и областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Рославльская центральная районная больница " заключены:

- по результатам проведенного электронного аукциона ИКЗ 192672500252867250100100210012120000, объявленного извещением от 06.02.2019 г., на основании протокола от 19.02.2019 контракт №50 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения от 04.03.2019 (далее – контракт №50) по условиям которого поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (код ОКПД 2-21.20.10.131) (товар) в соответствии со спецификацией (приложение №1 к контракту), а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар;

- по результатам проведенного электронного аукциона ИКЗ 192672500252867250100100350012120000, объявленного извещением от 08.02.2019 г. на основании протокола от 26.02.2019 контракт №60 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения от 22.03.2019 (далее – контракт №50) по условиям которого поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (код ОКПД 2-21.20.10.131) (товар) в соответствии со спецификацией (приложение №1 к контракту), а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар.

Пунктом 1.2. контрактов предусмотрено, что номенклатура товара и его количество определяется спецификацией, технические показатели - техническими характеристиками.

Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью контракта №50, сторонами согласована поставка МНН: Алтеплаза, ТН: Актилизе® лиофилизат для приготовления раствора для инфузорий 50 мг флакон №1, Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ в количестве 69 упаковок стоимостью 1 722 930,00 рублей с учетом НДС; МНН: Алтеплаза, ТН: Актилизе® лиофилизат для приготовления раствора для инфузорий 50 мг флакон №1, Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ в количестве 1 упаковки стоимостью 25 145,00 рублей с учетом НДС .

Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью контракта №50, сторонами согласованы технические характеристики товара.

Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью контракта №60, сторонами согласована поставка МНН: ФИО1 кальция, ТН: ФИО2 раствор для подкожного введения 9500 МЕ анти-Ха/мл 0,3 мл шприцы №10, Аспен Нотр Дам де Бондевиль в количестве 512 упаковок стоимостью 960 199,68 рублей с учетом НДС; МНН: ФИО1 кальция, ТН: ФИО2 раствор для подкожного введения 9500 МЕ анти-Ха/мл 0,3 мл шприцы №10, Аспен Нотр Дам де Бондевиль в количестве 1 упаковки стоимостью 1 901,23 рублей с учетом НДС .

Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью контракта №60, сторонами согласованы технические характеристики товара.

В соответствии с пунктом 1.3 контрактов, поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в сроки, определенные контрактом, в следующем порядке: поставщик доставляет товар заказчику по адресу: <...> (место – доставки).

Пунктом 2.1. контрактов предусмотрено, что цена контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

В соответствии с пунктом 2.2. контракта №50 цена контракта составляет 1 748 075,00 рублей, включая НДС.

В соответствии с пунктом 2.2. контракта №60 цена контракта составляет 962 100,91 рублей, включая НДС.

Пунктом 2.3 контрактов предусмотрено, что цена контракта включает в себя стоимость товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 2.4. контрактов предусмотрено, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 контакта.

В соответствии с пунктом 2.5. контрактов, цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на 10 % или уменьшается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на 10%.

Пунктами 5.1 – 5.2 контрактов предусмотрено, что поставка товара осуществляется поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 контракта в сроки, определенные контрактом.

Поставка товара осуществляется с понедельника по пятницу с 08:30 до 13:00 партиями на основании заявок заказчика в 3-х дневный срок со дня получения заявки. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика.

Фактической датой поставки считается дата, указанная в акте приема-передачи товара.

Пунктом 5.3 контрактов предусмотрено, что при поставке товара поставщик представляет следующие документы: копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата выданного уполномоченным органом; протокол согласования цен поставки Товара, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации; товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации; акт приема-передачи товара в 2-х экземплярах; копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами.

Пунктом 6.1. контрактов предусмотрено, что приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают акт приема-передачи товара.

Пунктом 9.2 контрактов предусмотрено, что оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета заказчика на счет поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика.

Оплата по контракту осуществляется после исполнения поставщиком обязательств по поставке товара (этапу поставки).

Пунктом 9.3 контрактов предусмотрено, что оплата по контракту за поставленный товар осуществляется заказчиком после предоставления поставщиком в срок не более 10 дней документов, предусмотренных пунктом 5.3 контракта, а также документов на оплату: счета; счета-фактуры; товарной накладной; акта приема-передачи товара в двух экземплярах.

В соответствии с пунктом 9.5 контрактов оплата по контракту осуществляется по факту поставки всего товара (этапу поставки), предусмотренного спецификацией, в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 контракта.

Пунктом 12.1 контрактов предусмотрено, что контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2019 года, а в части расчетов- до полного их исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Подписанные сторонами контракты по своей правовой природе, с учетом особенностей субъектного состава, содержанию обязательств относятся к категории договоров поставки, правовое регулирование которых осуществляется согласно параграфами 1,3,4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии со статье 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Судом установлено, что стороны достигли соглашения по всем существенным условиям контрактов, их письменная форма соблюдена, требования, предъявляемые к контракту Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" соблюдены, в связи с чем, контракты считаются заключенными.

В соответствии со статьей 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как следует из материалов дела, истцом, во исполнение контакта №50 , в адрес ответчика был поставлен товар на общую сумму 749 100,00 рублей.

Указанное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела товарной накладной №201903040031 от 04.03.2019 на сумму 499 400,00 рублей, протоколом согласования цен поставки лексарственных препаратов, приемно-сдаточным актом №201903040031 от 04.03.2019, актом приема-передачи по контракту, товарной накладной №201903250029 от 25,03.2019 на сумму 249 700,00 рублей, приемно-сдаточным актом №201903250029 от 25.03.2019, актом приема-передачи по контракту .

Указанные документы содержит сведения о наименовании, количестве, цене товара, сведения о поставщике и покупателе.

Указанные документы подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями организаций.

Документы подписаны ответчиком без замечаний и возражений.

Принимая во внимание, что ответчиком не представлено возражений относительно факта поставки товара по указанным товарным накладным и актам приема-передачи, с учетом, представленных в материалы дела документов, суд приходит к выводу, что товар по указанным товарным накладным в рамках исполнения контракта №50, ответчиком принят без замечаний и возражения.

Во исполнение контакта №60 истцом в адрес ответчика был поставлен товар на общую сумму 281 308,50 рублей.

Указанное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела товарной накладной №201903250032 от 25.03.2019 на сумму 281 308,50 рублей, приемно-сдаточным актом №201903250032 от 25.03.2019, актом приема-передачи по контракту .

Указанные документы содержит сведения о наименовании, количестве, цене товара, сведения о поставщике и покупателе.

Указанные документы подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями организаций.

Документы подписаны ответчиком без замечаний и возражений.

Принимая во внимание, что ответчиком не представлено возражений относительно факта поставки товара по указанной товарной накладной, с учетом, представленных в материалы дела документов, суд приходит к выводу, что товар по указанной товарной накладной в рамках исполнения контракта №60, ответчиком принят без замечаний и возражения.

В соответствии со статьей 531 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государственному или муниципальному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного или муниципального контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506 - 522 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Пунктом 9.3 контрактов предусмотрено, что оплата по контракту за поставленный товар осуществляется заказчиком после предоставления поставщиком не более 10 дней документов, предусмотренных пунктом 5.3 контракта, а также документов на оплату: счета; счета-фактуры; товарной накладной; акта приема-передачи товара в двух экземплярах.

В соответствии с пунктом 9.5 контрактов оплата по контракту осуществляется по факту поставки всего товара (этапу поставки), предусмотренного спецификацией, в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 контракта.

Ответчиком оплата поставленного товара в нарушение условий контрактов не осуществлена, в связи у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 1 030 408,50 рублей.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно положениям статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании изложенного, учитывая, что истец представил соответствующие доказательства и документально обосновал размер задолженности, а ответчиком доказательства обратного суду не представлены, исковые требования истца о взыскании задолженности в размере 1 030 408,50 рублей являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению.

В связи с нарушением ответчиком срока исполнения обязательств по оплате поставленного товара, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика пени, начисленной за период с 30.03.2019 по 13.03.2019 в размере 31 676,92 рублей.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В соответствии с пунктами 11.3. и 11.4. контрактов, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Материалами дела подтверждается, что ответчиком обязательства по оплате поставленного товара не выполнены.

В силу части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить размер неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

В соответствии с пунктом 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее по тексту - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7) подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке на основании части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 24.03.2016 № 7, если должником является коммерческая организация снижение неустойки допускается только по обоснованному заявлению такого должника.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

Аналогичные критерии несоразмерности отражены в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения (пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7).

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемых кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период.

Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Вместе с тем допустимых доказательств наличия исключительных обстоятельств и явной несоразмерности неустойки ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил. Согласно Постановлению № 7 доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период (пункт 75). Таких доказательств и обоснований ответчиком не представлено.

Также суд учитывает, что ответчиком ходатайство о снижении пени на основании статьи 333 Гражданского кодекса заявлено не было.

Представленной истцом расчет пени судом проверен, ответчиком не оспорен, установлено, что заявленная сумма финансовой санкции не превышает правильно исчисленную сумму, его результат не нарушает прав ответчика, признается обоснованным, в результате чего с ответчика взыскиваются пени в размере 31 676,92 рублей.

Истцом также заявлено требование о взыскании пени, начисленной на сумму основного долга в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты за каждый день просрочки начиная с 14.08.2019 года по день фактической оплаты задолженности.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

На основании изложенного суд признает подлежащим взысканию также пени, начисленные на сумму основного долга в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты за каждый день просрочки, начиная с 14.08.2019 по день фактического исполнения обязательства.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Истцом при обращении в арбитражный суд с настоящим иском была оплачена государственная пошлина в размере 23 472,00 рублей, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением №2822 от 08.07.2019, которая была рассчитана исходя из цены иска равной исходя из цены иска равной 1 047 233,91 рублей.

Истцом исковые требования были уточнены, с учетом уточнений цена иска составляет 1 062 085,42 рублей.

С учетом положений подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при цене иска в размере 1 062 085,42 рублей подлежит уплате государственная пошлина в размере 23 621,00 рублей.

Таким образом, государственная пошлина в размере 23 472,00 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, а государственная пошлина в размере 149,00 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика почтовых расходов, связанных с направлением претензии и искового заявления в адрес ответчика в размере 186,06 рублей.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов включены государственная пошлина и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся, денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с пунктом 4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости юридическим лицом, на обжалование в вышестоящий налоговый орган актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц), в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек.

Приложение к исковому заявлению уведомления о вручении или иных документов, подтверждающих направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, а также предоставление доказательств соблюдения досудебного порядка урегулирования спора является обязательным при подаче искового заявления в силу пунктов 1,7 части 1статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела истцом к исковому заявлению, в качестве подтверждения направления копии искового заявления с приложенными документами, приложен кассовый чек от 04.07.2019 на сумму 93,04 рублей, в качестве подтверждения направления претензии в адрес ответчика представлен кассовый чек от 29.04.2019 на сумму 93,04 рублей.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что требования истца в части взыскания почтовых расходов являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Рославльская центральная районная больница" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛЕКСТОР" (ОГРН <***>; ИНН <***>) 1 062 085,42 рублей, в том числе: 1 030 408,50 рублей основного долга и пени, начисленные за период с 30.03.2019 по 13.08.2019 в размере 31 676,92 рублей, а также 23 472,00 рублей в возмещение судебных расходов, связанных с оплатой государственной пошлины и 186,08 рублей в возмещение почтовых расходов.

Начисление пени производить на сумму долга 1 030 408,50 рублей, начиная с 14.08.2019 года в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты за каждый день просрочки.

Взыскать с областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Рославльская центральная районная больница" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 149,00 рублей государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья Л.В. Либерова