СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 августа 2020 г. по делу № А55-4748/2020

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

42/2020-210507(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

24 августа 2020 года Дело № А55-4748/2020

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Шехмаметьевой Е.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Калимулиной Н.Г.

рассмотрев в судебном заседании 24 августа 2020 года дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2"

к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 6 000 000 руб.

по встречному исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО1 о взыскании 800 000 руб.

при участии в заседании от общества – ФИО2 по доверенности от 26.03.2020

от предпринимателя – ФИО3 по доверенности от 22.05.2018 Руководствуясь ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" 625 616 руб. 80 коп. неустойки, а также 53 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении исковых требований Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 64 418 руб. 32 коп. неустойки, а также 19 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований Индивидуальному предпринимателю ФИО1 отказать.

В результате зачета взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-2" 596 198 руб. 48 коп.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Е.В. Шехмаметьева