СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 февраля 2023 г. по делу № А40-163510/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

52_34832225

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-163510/2022-52-1254
г. Москва
20 февраля 2023 г.
Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества «РАПИД» (121471, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2010, ИНН: <***>)

к ответчику акционерному обществу «МОСПРОМСТРОЙ» (127994, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2002, ИНН: <***>)

третье лицо общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ИНТЕКО» (107078, <...>, ПОМ ХХ, 8 ЭТАЖ, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.07.2004, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки за просрочку выполнения и сдачи работ по договору генерального подряда № 6088 МПС от 11.01.2016 г. в размере 456 600 000,00 руб.

встречное исковое заявление о взыскании задолженности в размере 1 156 880,90 руб. по договору № 6088 МПС от 11.01.2016 г., неустойки в размере 23 137,62 руб. за период с 20.04.2021 по 30.11.2022

при участии:

от истца – ФИО2 (паспорт, диплом, дов. № 3 от 11.10.2022 г.), от ответчика – ФИО3 (паспорт, диплом, дов. № 19-05/192 от 22.11.2022 г.),

от третьего лица – представитель не явился, извещен.

РЕШИЛ:

Взыскать по первоначальному иску с акционерного общества «МОСПРОМСТРОЙ» (ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «РАПИД» (ИНН: <***>) неустойку в размере 10 000 000 руб., госпошлину в размере 200 000 руб. В остальной части первоначального иска – отказать.

Взыскать с акционерного общества «РАПИД» (ИНН: <***>) в пользу акционерному обществу «МОСПРОМСТРОЙ» (ИНН: <***>) задолженность в размере 1 156 880,90 руб., неустойку в размере 23 137,62 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 800 руб.

В результате зачета взыскать с акционерного общества «МОСПРОМСТРОЙ» (ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «РАПИД» (ИНН: <***>)

денежные средства в размере 8 995 182 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Р.Е.Галиева