Резолютивная часть решения от 21 октября 2022 г. по делу № А14-1865/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Воронеж Дело № А14-1865/2022 «21» октября 2022 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,

при ведении протокола судьей Семеновым Г.В. (с согласия участников процесса), рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж (ОГРН 1183668008402, ИНН 3662260207) к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Бюро погоды», г. Воронеж (ОГРН 1143668033222, ИНН 3666192910) о взыскании задолженности и неустойки по договору подряда № 20.02/2020 от 20.02.2020,

встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Бюро погоды» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж» о взыскании 455 988, 07 руб. убытков

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж (ОГРН 1183668008402, ИНН 3662260207) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Бюро погоды», г. Воронеж (ОГРН 1143668033222, ИНН 3666192910) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж (ОГРН 1183668008402, ИНН 3662260207) 455 988, 07 руб. задолженности, 964 976, 53 руб. неустойки по договору подряда № 20.02/2020 от 20.02.2020 за период с 25.12.2020 до даты введения моратория и с даты окончания моратория по день вынесения решения суда (21.10.2022), неустойку с 22.10.2022 по день фактической оплаты долга (455 988, 07 руб. с учетом поступающих оплат) за каждый день просрочки, исходя из ставки 0,1 % за каждый день просрочки, 29 104, 94 руб. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Евромонтаж», г. Воронеж (ОГРН 1183668008402, ИНН 3662260207) в доход федерального бюджета 1 016 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Бюро погоды», г. Воронеж (ОГРН 1143668033222, ИНН 3666192910) отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Г.В. Семенов