СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 ноября 2018 г. по делу № А57-12826/2018

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

38/2018-209035(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-12826/2018
город Саратов
20 ноября 2018 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску закрытого акционерного общества «Резервуаростроитель», г.Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью «Эллада», г.Рязань, о взыскании задолженности по договору № М-ОМ-201 от 18.12.2017 г. в размере 150000 руб. 00 коп., неустойку в размере 656000 руб., стоимость простоя бригады специалистов в размере 650000 руб.

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Эллада» к закрытому акционерному обществу «Резервуаростроитель» о взыскании с неустойки за просрочку сдачи результата работ в рамках договора № М-ОМ-201 от 18.12.2017 г. и дополнительного соглашения № 1 от 04.04.2018 г. в размере 656000 руб.

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «ТехноНиколь-Выборг», г. Выборг Ленинградской области,

При участии в заседании:

От ЗАО «Резервуаростроитель» - ФИО2, представитель по доверенности от 08.10.2018 г.; от ООО «Эллада» - ФИО3, представитель по доверенности № 07-08.17 от 01.08.2017 г.; от третьего лица – ФИО3, представитель по доверенности № 19/18 от 15.11.2018 г.;

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 110, 151, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эллада» в пользу закрытого акционерного общества «Резервуаростроитель» задолженность по договору № М-ОМ-201 от 18.12.2017 г. в размере 150000 руб., неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 656000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 19120 руб.

Производство по делу в части исковых требований закрытого акционерного общества «Резервуарстроитель» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Эллада» стоимости простоя бригады специалистов в размере 650000 руб. прекратить.

Возвратить закрытому акционерному обществу «Резервуаростроитель» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 26548 руб.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова