Резолютивная часть решения от 7 июля 2020 г. по делу № А40-37592/2020Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 12_25887979 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-37592/20-12-241 г. Москва 07 июля 2020 года. Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению КП «УГС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику: АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору № АкИл 12/УК/ЖД/15/208 от 16.12.2015 г. в размере 2.931.251,26 рублей, в заседании приняли участие: согласно протоколу. Взыскать с Акционерного общества «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Казённого предприятия города Москвы «Управление гаражного строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) суммы неустойки согласно договору № АкИл 12/УК/ЖД/15/208 от 16.12.2015 г. в размере 307.971 (триста семь тысяч девятьсот семьдесят один) руб. 23 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 9.159 (девять тысяч сто пятьдесят девять) руб. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. Судья: А.С.Чадов Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" (подробнее)Ответчики:АО "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ" (подробнее)Судьи дела:Чадов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
