Резолютивная часть решения от 28 мая 2020 г. по делу № А40-320421/2019Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900001332_25560170 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 28 мая 2020 года Дело № А40-320421/19-15-2279 Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ДВС Холдинг" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "МонолитСистема-Групп" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Ремторг" (ИНН: <***>) о взыскании убытков, компенсации затрат, договорного штрафа и неустойки по договору подряда № ОФ/МСГ/ДВС/19-1 от 19.01.2019 и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по дов. № 5 от 03.10.2018 удост. Адв. № 9974 от ответчика – не явился, извещен от третьего лица – ФИО3 по дов. № 3 от 20.01.2020 удост. адв. № 4032 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МонолитСистема- Групп" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ДВС Холдинг" неустойку в размере 3 519 495,65 руб., убытки в размере 57 004,54 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 40 883 руб. В остальной части в удовлетворении заявленных исковых требований отказать. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. СУДЬЯ: М.А. Ведерников Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ДВС ХОЛДИНГ" (подробнее)Ответчики:ООО "МОНОЛИТСИСТЕМА-ГРУПП" (подробнее)Судьи дела:Ведерников М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
