Решение от 21 января 2019 г. по делу № А57-17682/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А57-17682/2018
21 января 2019 года
город Саратов



Резолютивная часть решения оглашена 16 января 2019г.

Полный текст решения изготовлен 21 января 2019г.


Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Администрации Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, Саратовская область, Краснопартизанский район, р. пос. Горный (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ТехноСтройТорг», Саратовская область, Краснопартизанский район, р. пос. Горный (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения гарантийного обязательства по контракту в размере 53 691 руб. 74 коп.

Без участия сторон



УСТАНОВИЛ:

Администрация Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТехноСтройТорг» о взыскании неустойки за просрочку исполнения гарантийного обязательства по контракту в размере 53 691 руб. 74 коп.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Ответчик письменный отзыв на иск не представил, возражений не заявил; в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Как следует из материалов дела, администрацией Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области (Заказчик) и ООО «ТехноСтройТорг» (Исполнитель) был заключен муниципальный контракт №0160300057916000034 от 04.10.2016. Согласно условиям указанного контракта, Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому перевооружению (реконструкции) системы уличного освещения населенных пунктов Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, сдать результат работ Заказчику в установленные контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим контрактом.

Пунктом 2.1. контракта предусмотрено, что его цена составляет 280 000 руб., в том числе НДС.

В силу пункта 2.3. контракта оплата производится заказчиком по факту выполнения работ. Исполнитель до 1 числа следующий за отчетный период предоставляет акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, на основании которых производится оплата в течение 20 банковских дней.

В соответствии с пунктом 3.2. контракта срок выполнения работ - 30 дней с даты подписания Контракта.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ №1 от 14.10.2016, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 14.10.2016 Заказчик принял работы по муниципальному контракту №0160300057916000034 от 04.10.2016 на сумму 280 000 руб.

В результате осмотра уличного освещения в процессе эксплуатации были установлены недостатки в работе системы, а именно: пять светодиодных прожекторов в <...> не работают; четыре светодиодных прожектора в <...> не работают.

В соответствии с п.1. Технических требований к оборудованию Технического задания Контракта срок представления гарантии качества прожекторов должен быть не менее 24 месяцев, срок представления гарантии качества лампы должен быть не менее 8 000 часов горения. В период гарантийного срока Исполнитель за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течении гарантийного срока, Исполнитель предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не может продлиться более 60 дней.

Поскольку требование истца о выполнении работ по ремонту уличного освещения в рамках гарантийного обязательства по контракту ответчик добровольно не удовлетворил, истец обратился в арбитражный суд с иском об обязании ответчика безвозмездно устранить недостатки по муниципальному контракту №0160300057916000034 от 04.10.2016, а именно выполнить работы по ремонту уличного освещения в рамках гарантийных обязательств по контракту.

Арбитражный суд Саратовской области решением от 09.04.2018 г. по делу № А57-17682/2018, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2018г. обязал общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройТорг» (ОГРН <***> ИНН<***>), р.п. Горный, Краснопартизанский район, Саратовская область безвозмездно устранить недостатки по муниципальному контракту №0160300057916000034 от 04.10.2016, выполнив следующие работы по ремонту уличного освещения в рамках гарантийных обязательств по Контракту: осуществить демонтаж и монтаж 5 (пяти) светодиодных прожекторов в с. Савельевка и 4 (четырех) светодиодных прожекторов в с. Римско-Корсаковка; произвести ремонт демонтированных прожекторов; в случае установления факта непригодности прожекторов для проведения ремонта, произвести их замену на Товар соответствующий п.1. Технических требований к оборудованию.

Требование истца о выполнении работ по ремонту уличного освещения в рамках гарантийного обязательства по контракту ответчик добровольно не удовлетворил.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 6.3 контракта в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В связи с просрочкой исполнения гарантийного обязательства по контракту № 0160300057916000034 от 04.10.2016 г. истец заявил о взыскании неустойки за период с 21.12.2017г. по 07.08.2018г. в размере 53691 руб. 74 коп.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив все представленные в материалах дела доказательства в их взаимосвязи и совокупности, как того требуют положения пункта 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что заявленные истцом требования о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения гарантийного обязательства по контракту № 0160300057916000034 от 04.10.2016 г. в размере 53691 руб. 74 коп. являются законными и обоснованными, в связи с чем подлежат удовлетворению в полном объеме.

При распределении расходов по уплате государственной пошлины суд руководствуется статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд




РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройТорг» в пользу Администрации Горновского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района Саратовской области неустойку в связи с просрочкой исполнения гарантийного обязательства по контракту № 0160300057916000034 от 04.10.2016 г. в размере 53691 руб. 74 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройТорг» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.



Судья Арбитражного суда

Саратовской области И.В. Мещерякова