Решение от 20 июля 2021 г. по делу № А21-4733/2021

Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-4733/2021

«20»

июля

2021 года

Резолютивная часть решения объявлена

«19»

июля

2021 года

Решение изготовлено в полном объеме

«20»

июля

2021 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «АЛЬПАРИ» к ООО «Балтэлектромонтажспецстрой» о взыскании 2804,735 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности

от ответчика: н/я

установил.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬПАРИ» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Балтэлектромонтажспецстрой» о взыскании основного долга по договору подряда от 14.09.2020 года № 125-ОВ-2020 в сумме 2 780 787 рублей, неустойки по состоянию на 14.05.2021 года в сумме 23 948 рублей, неустойки на дату оплаты долга.

В судебном заседании 19.07.2021 года истец уточнил требования в части неустойки по состоянию на 14.05.2021 года и предельного размера неустойки. Просил взыскать неустойку по состоянию на 14.05.2021 года в сумме 24 765 рублей и в целом не более 10% от суммы, подлежащей оплате. Суду представлены доказательства направления ответчику уточненного заявления 29.06.2021 года. Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен договор подряда от 14.09.2020 года № 125-ОВ-2020.

По условиям договора ООО «АЛЬПАРИ» (подрядчик) обязалось выполнить монтаж системы вентиляции на объекте «Реконструкция существующего корпуса СК ООО ПКО «Отечественный продукт» в г. Правдинске Калининградской области для организации производства говяжьих котле», а ООО «Балтэлектромонтажспецстрой» (Заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 2.1 договора общая стоимость работ по договору составляет 4 260 000 рублей.

В соответствии с пунктами 2.3, 2.4 договора заказчик перечисляет аванс в сумме 1 278 000 рублей в течение трех дней с момента заключения договора, а оплата за выполненые работы производится течении 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи работ.

В соответствии с пунктом 12.1 договора в случае, если заказчик задерживает оплату работ более чем на 10 рабочих дней, то он уплачивает пени в размере 0,01% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не свыше 10% от суммы подлежащей оплате.

01.12.2020 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 14.09.2020 года № 125-ОВ-2020.

Дополнительным соглашением стороны согласовали стоимость дополнительных работ в сумме 170 040 рублей.

По актам от 16.11.2020 года №№ 1, 2, от 22.12.2020 года № 3 подрядчик сдал, а заказчик принял работы на сумму 3 610 747 рублей.

По акту от 22.12.2020 года № 1 заказчик принял дополнительные работы на сумму 170 340 рублей.

Согласно подписанному сторонами акту сверки по состоянию на 18.02.2021 года задолженность заказчика по оплате выполненных работ составляет 2 780 767 рублей.

В связи с тем, что работы не оплачены истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик возражений и доказательств оплаты основного долга не представил.

Согласно уточненному расчету истца по положениям пункта 12.1 договора по состоянию на 14.05.2021 года начислена неустойка в общей сумме 24 765 рублей. Расчет проверен судом.

Ответчиком заявлено о применении положений статьи 333 ГК РФ.

С учетом размера процентной ставки 0,01% и согласованного 10% ограничения по размеру неустойки оснований для применения положений статьи 333 ГК Р суд не усматривает.

Определением суда от 24.02.2021 года по делу № А21-1369/2021 принято к рассмотрению заявление кредитора о признании ООО «Балтэлектромонтажспецстрой» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 21.06.2021 года по делу № А21-1369/2021 в отношении ООО «Балтэлектромонтажспецстрой» введена процедура банкротства (наблюдение).

Обязательства по оплате выполненных работ возникли до 24.02.2021 года, следовательно, требования в части основного долга являются реестровыми.

Требования по неустойке следуют судьбе основного обязательства.

Заказчик обратился в суд с настоящим иском 14.05.2021 года до введения процедуры банкротства наблюдение в отношении подрядчика.

Представитель истца не счел необходимым заявлять о приостановлении производства по делу и просил рассмотреть дело по существу.

С учетом положений абзаца 2 пункта 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 года № 35 рассмотрение требований в отдельном производстве по существу такой ситуации возможно, но исполнительный лист в ходе наблюдения по делу не выдается.

Требования истца в заявленных суммах подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 330 ГК РФ, положений договора подряда.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Балтэлектромонтажспецстрой» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АЛЬПАРИ» (ОГРН <***>) основной долг в сумме 2 780 787 рублей, неустойку по состоянию на 14.05.2021 года в сумме 24 765 рублей, неустойку, подлежащую начислению с 15.05.2021 года на сумму долга с применением при расчете процентной ставки 0,01 за каждый день просрочки, но не более 253 313,7 рублей, расходы по госпошлине в сумме 37 024 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья О.Н.Шкутко