Резолютивная часть решения от 11 сентября 2019 г. по делу № А50-23244/2019

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело №А50-23244/2019
г. Пермь
11 сентября 2019 года
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В.

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 4" (ОГРН <***> ИНН <***>; 617761, <...>. А1 кв. 21)

к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью "ГЕОРЕСУРС" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 617760, <...>)

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда №17-17-КР в сумме 56 640 руб. за период с 01.09.2017 по 29.12.2017 (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ), без вызова сторон.

Суд, исследовав сведения, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, на основании ст. ст. 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьями 110, 168 – 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГЕОРЕСУРС" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 4" (ОГРН <***> ИНН <***>) пени в сумме 56 640 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 266 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 4" (ОГРН <***> ИНН <***>; 617761, <...>. А1 кв. 21) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 238 руб., перечисленную платежным поручением №1016 от 01.07.2019; справку на возврат выдать.

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья О.В. Кудинова