СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 февраля 2020 г. по делу № А06-13369/2018

Арбитражный суд Астраханской области (АС Астраханской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

17/2020-9604(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-13369/2018
г. Астрахань
17 февраля 2020 года
Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Рыбникова А.Н.,

изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле и, руководствуясь статьями 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л

Взыскать с Астраханской области в лице Государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (ОГРН 1193025002433, ИНН 3015115049) за счет казны Астраханской области в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Ястреб» (ОГРН 1163025056116, ИНН 3023017574) 30.745.010 руб. 09 коп., из которых 28.451.795 руб. 38 коп. – сумма долга и 2.293.214 руб. 71 коп. – сумма пени за период просрочки с 11 января 2019 года по 17 февраля 2020 года.

Пени начислены на сумму долга в размере 28.451.795 руб. 38 коп. и подлежат начислению с 18 февраля 2020 года по день фактической уплаты Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Ястреб» (ОГРН 1163025056116, ИНН 3023017574) суммы долга в размере 1/300 действующей на дату исполнения настоящего решения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Во встречном иске отказать.

Перечислить Обществу с ограниченной ответственностью «Институт строительной экспертизы, оценки и промышленной безопасности» (ОГРН 1173025008210, ИНН 3019023039), с депозитного счета Арбитражного суда Астраханской области денежные средства за проведение судебной экспертизы в сумме 54.606 руб., поступившие на депозитный счет Арбитражного суда Астраханской области от Государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (ОГРН 1193025002433, ИНН 3015115049) согласно платежному поручению от 18.03.2019 года № 448053.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Ястреб» (ОГРН 1163025056116, ИНН 3023017574) с депозитного счета Арбитражного суда Астраханской области денежные средства на проведение судебной экспертизы в сумме 68.600 руб., перечисленные по платежному поручению от 05.03.2019 года № 191.

Возвратить Государственному казенному учреждению Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (ОГРН 1193025002433, ИНН 3015115049) с депозитного счета Арбитражного суда Астраханской области денежные средства на проведение судебной экспертизы в сумме 245.394 руб., перечисленные по платежному поручению от 18.03.2019 года № 448053.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Астраханской области.

Судья А.Н. Рыбников

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.07.2019 11:01:56

Кому выдана Рыбников Алексей Николаевич