Решение от 9 сентября 2018 г. по делу № А46-11308/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-11308/2018
10 сентября 2018 года
город Омск



Резолютивная часть решения объявлена 04.09.2018 г., решение в полном объеме составлено 10.09.2018 г.


Арбитражный суд Омской области в составе судьи  Баландина В.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Беккер Т.А.

рассмотрел в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсвязь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 085 220 руб.,

В заседании приняли участие:

от истца – ФИО1 по доверенности от 15.05.2017;

от ответчика – не явились;

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсвязь» (далее – ООО «Стройсвязь», ответчик) о взыскании  пени по договору подряда  № 11.5500.4254.17 от 06.09.2017 в сумме 1 085 220 руб. за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ, рассчитанную по п. 15.2. договора.

Представитель истца исковые требования в полном объеме поддержал.

Ответчик извещен о дате и месте проведения судебного заседания надлежащим образом, явку представителя не обеспечил, отзыв на иск не представил, суд находит возможным рассмотреть дело в его отсутствие (ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующее.

Между ПАО «МРСК Сибири» (далее – заказчик) и ООО «Стройсвязь» (далее – подрядчик) 28 сентября 2017 года заключен договор подряда № 11.5500.4254.17, согласно условиям которого, подрядчик обязался в соответствии с техническим заданием заказчика (приложение № 7 к договору) осуществить выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии организацией удаленного сбора данных в 4 этапа (п. 2.1. договора).

Разделами 2 и 3 договора и приложением №3 к договору предусмотрены 4 этапа работ. Срок выполнения работ по этапу №1 договора составляет 30 календарных дней с момента подписания договора, т.е. по 28.10.2017 года включительно; срок выполнения работ по этапу №2 составляет 30  календарных дней с  момента подписания договора, т.е.  по 28.10.2017   года   включительно;   срок   выполнения   работ   по   этапу   №3 составляет 180 календарных дней с момента подписания договора, т.е. по 27.03.2018 года включительно, срок выполнения работ по этапу №4 составляет 190 календарных дней с момента подписания договора, т.е. по 06.04.2018 года включительно.

Как следует из пункта 3.2 договора, срок начала работ по договору – с момента заключения договора. Срок завершения работ – в течение 190 календарных дней с момента заключения договора. Сроком завершения работ подрядчиком на объекте является дата утверждения заказчиком  акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме приложения № 10 после проведения пусковых испытаний.

Цена договора урегулирована в пункте 6.1. договора и определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (приложение № 1), которая составляет 30 655 932 руб. 21 коп., кроме того НДС 18% составляет 5 518 067 руб. 80 коп. Всего с НДС 18% стоимость работ по договору составляет 36 174 000 руб. 01 коп.:

1 этап. Стоимость выполнения работ по предпроектному обследованию объектов, предоставления отчета заказчику является твердой и составляет 217 044 руб. 00 коп. в том числе НДС 18%;

2 этап. Стоимость выполнения работ по разработке и утверждению техно-рабочей и сметной документации и ее согласования с заказчиком является твердой и составляет1 953 396 руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;

3 этап. Стоимость выполнения работ по монтажу (СМР) оборудования и материалов является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 32 643417 руб. 61 коп. в том числе НДС 18%. Стоимость оборудования и материалов входит в стоимость работ, выполняемых по настоящему договору;

4 этап. Стоимость выполнения пуско-наладочных работ (ПНР), предварительных испытаний, опытной эксплуатации, приемочных испытаний систем учета электроэнергии и ввода системы учета в промышленную эксплуатацию Заказчику, является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно – сметной документации и составляет 1 360 142 руб.

Ответственность сторон  регулируется разделом 15 договора и состоит в том, что при нарушении срока окончания всех работ и сдачи результата работ заказчику подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Поскольку на дату подачи иска в суд  обществом с ограниченной ответственностью «Стройсвязь» работы не выполнены, не сданы истцу по актам приема – передачи, истец, воспользовался правом п. 15.2. договора и начислил  подрядчику пени, рассчитанные по состоянию на 10.04.2018 года, исходя из 1% от цены договора – 36 174 000 руб. 01 коп., что составило 1 085 220 руб. за три дня просрочки.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору, ПАО «МРСК Сибири» направляло в адрес ответчика счет на оплату пени от 13.04.2018 №1.5/16-18/4463-исх и претензию от 11.04.2018 №1.5/16-18/4321-исх об оплате пени на сумму 1 085 220 руб. Поскольку претензия ПАО «МРСК Сибири» об оплате пени ответчиком не удовлетворена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив материалы дела, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Материалами дела установлено, что к оговоренному сроку согласованные работы не выполнены, доказательств факта выполнения работ по договору, либо выполнения части работ, ответчиком не представлено.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с положениями части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно расчету истца (к материалам дела приложен), размер неустойки составил 1 085 220 руб. 00 коп. за период с 07.04.2018 по 10.04.2018

Расчет судом проверен, признан арифметически верным.

Таким образом, требование истца о взыскании 1 085 220 руб. 00 коп. пени является законным, обоснованным, подтвержденным материалами дела и подлежит удовлетворению в полном объеме.

В связи с удовлетворением исковых требований расходы по оплате государственной пошлины следует отнести на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсвязь» в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» пени в сумме 1 085 220 руб. и государственную пошлину в сумме 23 852 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, <...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).



Судья                                                                                                         В.А. Баландин