Резолютивная часть решения от 23 января 2024 г. по делу № А37-2908/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-2908/2022
г. Магадан
23 января 2024 г.
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Л.А. Литвиновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

областного государственного бюджетного дорожного эксплуатационного учреждения «Магаданское» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 685000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Техстройпоставка» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 117465, <...>, помещ. 1а/1),

о взыскании 6 430 234 руб. 03 коп., о продолжении начисления неустойки (пени),

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 685000, <...> Магаданки, д. 15),

общества с ограниченной ответственностью «Мостостроительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 115230, <...>, эт 1 п IV к 5 оф 2А);

Магаданского областного государственного казённого учреждения «Дирекция единого заказчика Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 685000, <...> Магаданки, д. 15, кабинет 413),

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле,

Руководствуясь статьями 110, 112, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техстройпоставка» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу областного государственного бюджетного дорожного эксплуатационного учреждения «Магаданское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) долг в размере 5 101 336 руб. 00 коп., неустойку (пени) за период с 27.10.2020 по 31.03.2022 в размере 1 328 898 руб. 03 коп., а всего – 6 430 234 руб. 03 коп. Продолжить начисление пени на сумму основного долга начиная с 01.10.2022 по день фактического исполнения обязательств в размере 0,05% за каждый день просрочки платежа.

2. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Техстройпоставка» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 55 151 руб. 00 коп.

3. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.

Судья Л.А. Литвинова