СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 октября 2023 г. по делу № А41-31489/2023

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

48_14715177

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-31489/23
24 октября 2023 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО "Дорожно-Строительный трест № 3" к АО «Московский областной дорожный центр» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании процентов за пользование чужими денежным средствами, неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Московский областной дорожный центр» в пользу ОАО

"Дорожно-Строительный трест № 3" неустойку в размере 1454105 рублей 29

копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 14587

рублей, а всего 1468692 рубля 29 копеек. В иске в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный

суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Е.В. Дубровская